門頭制作合同（精選2篇）
門頭制作合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達成如下一致協(xié)議。
第一條：店招門頭制作
乙方要求制作的廣告為合法廣告，該廣告產(chǎn)生的影響與甲方無關。
乙方要求制作的門頭28米1.6米,中間凸起部分為14.5*2.4米 材料：骨架用33cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板， 總價為：叁伍陸柒捌
付款方式：合同簽訂后，乙方向甲方交納預付材料款一萬元(￥10000.00元)，剩余安裝驗收后五個工作日之內(nèi)一次性付清。 制作安裝日期：20xx年十月二十日之前完工。
第七條、違約責任：
1. 甲方未能按本合同在規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。并有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質保一年。牢固性保證三年(天災、人為因素除外)。
本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
門頭制作合同 篇2
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關法規(guī)規(guī)定承擔經(jīng)濟責任。
一、 項目名稱: 門頭廣告牌
二、 項目內(nèi)容:(附報價單、圖紙)
三、 項目總金額:。
四、 付款方式:
1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣
2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內(nèi)一次性付清余款， 即人民幣
五、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成。
六、 驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內(nèi)確認。
七、 責任與義務:
1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工作。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。
3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協(xié)調(diào)相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤 工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產(chǎn)生的費用由甲、乙方協(xié)商另算。
八、 質保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內(nèi)免費保修， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內(nèi)提供維修服務。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。
九、 如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。
十、 違約責任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應當友好協(xié)商，如協(xié)商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復印件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日