廣告門頭制作合同（通用3篇）
廣告門頭制作合同 篇1
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔經(jīng)濟責任。
一、 項目名稱: 門頭廣告牌
二、 項目內(nèi)容:(附報價單、圖紙)
三、 項目總金額:。
四、 付款方式:
1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣
2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內(nèi)一次性付清余款， 即人民幣
五、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成。
六、 驗收：在制作安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方在三個工作日內(nèi)確認。
七、 責任與義務(wù):
1、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。
3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關(guān)資料不及時、施工場地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤 工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產(chǎn)生的費用由甲、乙方協(xié)商另算。
八、 質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內(nèi)免費保修， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內(nèi)提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。
九、 如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。
十、 違約責任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預(yù)付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應(yīng)當友好協(xié)商，如協(xié)商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復(fù)印件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告門頭制作合同 篇2
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達成如下一致協(xié)議。
第一條：店招門頭制作
乙方要求制作的廣告為合法廣告，該廣告產(chǎn)生的影響與甲方無關(guān)。
乙方要求制作的門頭28米1.6米,中間凸起部分為14.5*2.4米 材料：骨架用33cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板， 總價為：叁伍陸柒捌
付款方式：合同簽訂后，乙方向甲方交納預(yù)付材料款一萬元(￥10000.00元)，剩余安裝驗收后五個工作日之內(nèi)一次性付清。 制作安裝日期：20xx年十月二十日之前完工。
第七條、違約責任：
1. 甲方未能按本合同在規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。并有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保一年。牢固性保證三年(天災(zāi)、人為因素除外)。
本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告門頭制作合同 篇3
甲方：地址：聯(lián)系電話：乙方：地址：聯(lián)系電話：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內(nèi)容及做法
3、工期：本工程自_____年_____月_____日開工，于_____年_____月_____日竣工。
二、甲方工作
1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進行確認并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、施工期間，負責協(xié)調(diào)乙方施工隊與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系。
4、提供施工期間的電源、水源。
5、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，并指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
6、保障乙方施工正常進行而做的其它工作。
三、乙方工作
1、負責門頭制作工程的圖紙設(shè)計、材料采購和施工安裝。
2、擬定施工效果圖交甲方審定。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組
縱施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格按照施工效果圖進行制作、安裝，做好各項質(zhì)量檢查記錄。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
5、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。
6、參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
7乙方承擔施工人員在施工中的相關(guān)責任。
四、工程驗收
乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗收，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
五、工程價款及結(jié)算
1、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報價單單價為準，按實際工程量計算。
2、工程款分四次支付，簽訂合同當日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗收后，已方按實際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內(nèi)，結(jié)清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。
六、違約責任
1、合同雙方當事人應(yīng)嚴格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應(yīng)當賠償給對方造成的損失。
2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
3、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。
4、乙方應(yīng)當按照施工效果圖和工藝說明進行施工，乙方未能按照上述要求進行施工的應(yīng)當負責修理、重做。
七、爭議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭議的，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
八、合同份數(shù)及有效期
1、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：