維修合同協(xié)議書(通用13篇)
維修合同協(xié)議書 篇1
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建設臨時板房一批,經(jīng)過同乙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南,__以東,數(shù)量暫定為 間,實際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實際建設間數(shù)為據(jù)。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化,乙方負責地面上建筑物的建設施工,門窗安裝。
3、房屋構(gòu)造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結(jié)構(gòu),具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結(jié)構(gòu)。木頭門窗,門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條,檁條上加葦箔,并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm,價格不低于4元/張(以目前市場價為據(jù))的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內(nèi)完成所有房屋的建設。
5、價格及結(jié)算方式
乙方包工包料,單層石棉瓦房530元/間,雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方結(jié)算工程款的95,其余5作為保證金,如無質(zhì)量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的,甲方有權依據(jù)損失酌情扣除建設工程款,房屋在1年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時,甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份。
甲方:________
乙方________
日期:
維修合同協(xié)議書 篇2
委托方: (簡稱甲方)
施工方: (簡稱乙方)
按照空調(diào)設備運行的要求,確?照{(diào)維修質(zhì)量和時間,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,簽訂本合同:
一、工程項目及價格:
二、本價格包括維修過程中上述表格中不含的其他所需的零配件材料,但在檢修過程中發(fā)現(xiàn)有大故障(如拆壓縮機、熱交換器穿孔等)的維修,則據(jù)其具體故障分別報價。價格由雙方協(xié)商定價,由甲方購買或由乙方代購。
三、技術要求:
主機維修后,經(jīng)調(diào)試運行,各維修部件能達到正常的制冷要求。
四、委托方的權利與義務:
1、應及時提供必要的水、電、氮氣等。
2、應積極配合乙方的施工。
3、在施工過程中委托方可隨時監(jiān)督施工方的'施工質(zhì)量。
五、施工方的權利與義務:
1、按質(zhì)、按期完成工程。
2、乙方進入甲方施工現(xiàn)場后,應遵守甲方的一切規(guī)章制度。
3、負責辦理進場前的有關手續(xù)及費用。
4、自備維修所需工具、清洗藥水及維修所需的材料等。
六、施工期限:
自本協(xié)議簽訂之時起10天內(nèi)完成全部工程內(nèi)容。
七、本工程價格及付款方式:
1、本工程包干價:人民幣捌萬零伍佰壹拾柒元整(¥80517.00)。
2、合同簽訂后3日內(nèi),甲方支付乙方工程款的30%,即:貳萬肆仟壹佰伍拾伍元整(¥24155.00);工程完工經(jīng)甲方驗收合格后,10日內(nèi)甲方向乙方支付工程款的60%,即:肆萬捌仟叁佰壹拾元整(¥48310.00);余款(工程款的10%)捌仟零伍拾貳元(¥8052.00)在質(zhì)保期后一次性結(jié)付。
八、質(zhì)量保證期為六個月,自工程驗收交甲方使用之日起計算,六個月內(nèi)如發(fā)生因乙方維修部分質(zhì)量問題(甲方違規(guī)操作造成的除外),由乙方返工,一切費用由乙承擔。
九、責任事故:
在施工中乙方造成的一切安全事故,全部由乙方負責。損壞甲方的設備及設施,由乙方照價賠償。
十、違約責任:
雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,按國家《合同法》的有關規(guī)定辦理。
十一、未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。
十二、本協(xié)議一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,協(xié)議自簽字之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同協(xié)議書 篇3
供方: (以下簡稱甲方) 合同編號: 需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務,達成如下協(xié)議:
一、合同價款
項目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理,應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
維修合同協(xié)議書 篇4
供方: (以下簡稱甲方) 合同編號: 需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方在合約期內(nèi)為乙方提供服務,達成如下協(xié)議:
一、合同價款
項目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理,應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質(zhì)量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
日期:
維修合同協(xié)議書 篇5
甲方:
乙方:
甲乙兩方根據(jù)《住宅維修管理辦法》的有關規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成一致意見,就甲方的自有住房維修事項簽訂如下合同,確保雙方共同遵守執(zhí)行:
第一條 維修標準及要求
1、甲方將位于寶積山路的房屋維修委托給乙方,各種材料由甲方自行購買。
2、乙方要根據(jù)甲方的要求進行維修,甲方將監(jiān)督乙方實施。
3、維修項目:整個屋頂翻新,及墻體刷白。
4、維修要求:
、僖曳阶孕薪M織維修施工隊,并負責做好施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量工作,造成的一切事故責任由乙方自行負責。
、谝曳揭诩追街付ǖ臅r間內(nèi)負責清理完該工程造成的余泥雜物,逾期不清理的,甲方組織人員清理,費用由乙方負擔,并從甲方付給乙方的維修款中扣除。
5、乙方對甲方的房屋維修負責,要盡量保護室內(nèi)的所有設施。
第二條 付款
甲方向乙方支付3000(叁仟元整)元工人工資,乙方用于勞務支出。
第三條 合同期限
合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
本合同未盡事宜,由雙方友好協(xié)商后解決,如無法解決,可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,
甲方(簽名、指): 乙方(簽名、指):
簽訂日期: 年 月 日
維修合同協(xié)議書 篇6
甲方(定作人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務:__________________
委托代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯(lián)系人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________
乙方(承攬人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務:__________
委托代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯(lián)系人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料
第五條檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質(zhì)量要求
修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求,具體的技術標準、質(zhì)量要求包括:__________
第八條資料提供
1、定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:__________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復。
第九條轉(zhuǎn)包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條協(xié)助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:__________,并滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后,交付時間:__________,交付方式:__________,交付地點:__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_________,具體驗收時間為:__________
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_______________日內(nèi)將尾款_______________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為:
第二十條保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之________日起_______________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________
委托代理人(簽字):__________委托代理人(簽字):__________
簽訂地點:__________簽訂地點:__________
_________年____月__________日_________年____月__________日
維修合同協(xié)議書 篇7
甲方:
乙方:
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議:
一、維修費用
甲方要求乙方維修屋頂防水240平方,維修單價20元/平方,總計金額 元。屋頂更換的材料要求:防水材料用威牌0.4厘米
二、質(zhì)量標準
1、乙方施工必須規(guī)范,不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質(zhì)量保修1年,若甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應及時維修;
3、如果在保修期內(nèi)工程出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題,乙方因各種因素無法維修,則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質(zhì)量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經(jīng)驗收合格后一次性付工程款 元。
四、安全責任
1、乙方必須規(guī)范施工,按照國家的相應的施工規(guī)范操作,做好勞動保護,確保施工安全。
2、在施工過程中,若發(fā)生事故,責任有乙方自負,甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
維修合同協(xié)議書 篇8
送修方:(以下簡稱“甲方”)
承修方:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就車輛維修事宜達成以下協(xié)議,以資共同遵守:
第一條、維修程序:
1、甲方填寫"送修單"。"送修單"上應注明送修車輛型號、車牌號碼、發(fā)動機號碼和底盤號碼,并加蓋公章。
2、乙方應對送修車輛進行細致檢查,經(jīng)甲方確認后在"送修單"上注明維修項目、維修材料費及維護人工費。
3、乙方必須在"送修單"上注明完成維修的時間。
4、在維修過程中,乙方如發(fā)現(xiàn)其它故障需增加維修項目或延長維修時間,應及時以書面形式通知甲方。若甲方在接到通知后3天內(nèi)未給予同意的書面答復,則視為甲方不同意。
5、"送修單"需經(jīng)甲、乙雙方蓋章確認。
6、"送修單"一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
第二條、維修費用:
1、維修費用包括:人工費、材料費。
2、人工費包括小修定額維修人工費和大修人工費;其中:
小修年定額維修人工費定額為:(小修指各級維護和中、小修理);大修人工費以甲乙雙方協(xié)商的價格為準(見附件一)。
3、材料費以雙方協(xié)商的價格為準(見附件二);
第三條、質(zhì)量保證
在保修期內(nèi),因維修質(zhì)量造成的機械事故和經(jīng)濟損失,由乙方承擔。
維修合格出廠車輛的質(zhì)量保證里程為:
1、整車大修和總成大修:10000公里;
2、二級維護:1000公里;
3、一級維護、小修:200公里。
第四條、結(jié)算方式:
1、乙方應在交接所維修的車輛時將"結(jié)算單"一同交予甲方,并出具維修出廠"合格證"。
2、結(jié)算方式為:
3、乙方應當向甲方出具當期每次維修的送修單和結(jié)算單。
第五條、甲方的權利與義務:
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系,甲方有權要求乙方優(yōu)先維修甲方送修的車輛。
2、對已完工車輛,如發(fā)現(xiàn)不合格或與"送修單"不符,甲方有權要求乙方無償返工,直至符合要求為止。
3、甲方應當按照協(xié)議約定與乙方結(jié)算車輛維修費用;
第六條、乙方的'權利與義務:
1、乙方有權要求甲方按時結(jié)清車輛維修費用;
2、乙方優(yōu)先為甲方的送修車輛提供維修服務;
3、乙方不得將本協(xié)議約定義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方;
4、乙方應當按照"送修單"規(guī)定的時間完成維修工作;
5、乙方應當保證送修車輛的安全;
6、乙方應當保證維修質(zhì)量;
7、乙方保證所用配件是符合國家質(zhì)量標準的全新原廠配件,不得以次充好或隨意更換汽車配件;
第七條、違約責任:
1、甲方違反本協(xié)議的約定,遲延支付本協(xié)議約定的費用,乙方有權要求甲方按照協(xié)議約定的時間支付;
2、乙方違反本協(xié)議的約定,未按時完成維護義務,則乙方應向甲方每日交付該車輛總維修費用的%作為違約金。甲方有權從應支付給乙方的維修費用中扣減乙方應當支付的違約金。
3、如甲方送修車輛在乙方維修期間丟失或損毀,乙方應承擔賠償責任;
4、乙方維修質(zhì)量不合格,甲方有權要求乙方免費維修,乙方應向甲方每日支付該車輛總維修費用的%作為違約金,直至質(zhì)量合格為止;因維修質(zhì)量不合格給甲方造成損失的,乙方還應當賠償甲方全部的損失。
第八條、協(xié)議的修改及終止:
1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,可以變更本協(xié)議;
2、任何一方如因發(fā)生不可抗力事件而喪失履行協(xié)議能力,本協(xié)議自行終止;
3、如有下列任何一種情況出現(xiàn),甲方有權單方面終止合同,并向乙方追究違約責任:
(1)未經(jīng)甲方同意,乙方將甲方送修車輛交由任何第三方維修;
(2)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自使用非原廠配件或以舊件換取甲方送修車輛零件;
(3)因乙方維修質(zhì)量問題,導致甲方車輛出現(xiàn)事故造成重大損失的。
第九條、協(xié)議有效期限:
本協(xié)議有效期限為年,自本協(xié)議簽訂之日起至年月日止。
第十條、爭議及解決方式
如雙方在履行本協(xié)議時發(fā)生糾紛,應盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均有權向甲方住所地人民法院提起訴訟。
第十一條、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同樣的法律效力。
第十二條、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十三條、本協(xié)議壹式肆份,甲、乙雙方持貳份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表:乙方代表:
簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日
維修合同協(xié)議書 篇9
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就__豪庭房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__豪庭房屋維修工程。
2、工程地點:上海市松江區(qū)__路___號。
3、工程范圍:本工程涵蓋__豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內(nèi)墻面、棚面發(fā)霉維修等工程,具體內(nèi)容見附件:甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)系單。
4、合同工期:開工日20_年_月_日,竣工日20_年_月__日,該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工,經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質(zhì)量。
三、結(jié)算方式
甲、乙雙方及監(jiān)理人員就需要維修部位及工程量,進行技術聯(lián)系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方及監(jiān)理人員簽字確認后的技術聯(lián)系單內(nèi)容為基準,甲、乙雙方依據(jù)上海市20__定額進行結(jié)算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)系單,作為合同附件附后。
四、工程總價
暫定為人民幣__萬元(最終以甲、乙雙方確認的結(jié)算值為準)。
五、工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業(yè)標準和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質(zhì)量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修,并承擔逾期責任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為支票。
2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內(nèi),甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。
3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內(nèi)乙方須向甲方提交結(jié)算報告,雙方按本合同約定標準進行結(jié)算,結(jié)算值經(jīng)甲方確認后,甲方向乙方支付至結(jié)算值的60%。
4、乙方維修過的部位經(jīng)過一個雨季過后,未發(fā)現(xiàn)滲漏、發(fā)霉現(xiàn)象,甲方于200_年_月__日前向乙方支付至結(jié)算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金,保修期滿后十日內(nèi)如無質(zhì)量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。
6、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的工程款發(fā)票,否則,甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任,保修期為5年,自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的5%,保修期滿后十日內(nèi),甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內(nèi),如維修工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應保證接到甲方通知后2小時內(nèi)派人進行檢查及維修,并應在甲方確定的合理期限內(nèi)修復完畢,如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作,維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復完畢,并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償?shù)取?/p>
5、在保修期內(nèi),乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質(zhì)量問題,予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。
乙方保修負責人姓名:___ 聯(lián)系電話:___
通訊地址:________ 郵政編碼:___
八、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金,任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的,甲方有權解除合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于兩日內(nèi)退場,雙方于乙方退場后結(jié)算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務,經(jīng)甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權解除本合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質(zhì)量問題,或與合同約定不符的,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權利、義務轉(zhuǎn)讓他人,否則,甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因?qū)е卤竞贤獬模曳綉袚贤瑫憾▋r款10%的違約賠償金,如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金),乙方還應賠償甲方所受到的損失。
九、安全施工
乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
十、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利,并負責同住戶及下屬有關部門協(xié)調(diào)。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木,不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業(yè)規(guī)定的制度,如有住戶投訴或乙方損害物品,甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派___為本工程駐工地代表,按本合同要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成本合同規(guī)定之內(nèi)容。并負責與甲方進行溝通、聯(lián)系,該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為,均由乙方承擔責任。
4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質(zhì)量標準要求進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,確保工程達到合同約定及甲方要求。
5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。
6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點,保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗及監(jiān)督,為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
8、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)(指按有關法律法規(guī)規(guī)定需報批的項目)由乙方負責辦理并承擔費用,一切責任由乙方承擔。
9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將該工程擅自分包、轉(zhuǎn)包或交由其他任何第三人完成,否則,甲方有權解除本合同。
10、乙方在維修過程中應注意與維修業(yè)主保持良好的溝通,避免產(chǎn)生糾紛,如因乙方原因與維修業(yè)主產(chǎn)生糾紛而使甲方受到損失的,由乙方承擔責任,甲方有權在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有權向乙方追償。
11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業(yè)主的財產(chǎn)、物品,不得破壞小區(qū)內(nèi)的建筑物及相關設施、設備。在維修工程中,凡由于乙方原因?qū)е录追交虻谌巳松砘蜇敭a(chǎn)損害的,乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、業(yè)主或有關權利人有權向乙方追償。
十一、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認,相關的確認需經(jīng)甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效,其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等),甲方均不予認可。
2、如涉及工程量的確認,必須經(jīng)甲方代表、工程部經(jīng)理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效,缺一不可。
3、甲、乙雙方確定的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術聯(lián)系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
5、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了,由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方: 上海__房地產(chǎn)有限公司 乙方:上海__建設工程有限公司
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:__ 法定代表人:__
(簽字) (簽字)
經(jīng)辦人:__ 經(jīng)辦人:___
(簽字) (簽字)
簽訂日期:20_年_月_日
維修合同協(xié)議書 篇10
送修方:(以下簡稱“甲方”)
承修方:(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就車輛維修事宜達成以下協(xié)議,以資共同遵守:
第一條、維修程序:
1、甲方填寫"送修單"。"送修單"上應注明送修車輛型號、車牌號碼、發(fā)動機號碼和底盤號碼,并加蓋公章。
2、乙方應對送修車輛進行細致檢查,經(jīng)甲方確認后在"送修單"上注明維修項目、維修材料費及維護人工費。
3、乙方必須在"送修單"上注明完成維修的時間。
4、在維修過程中,乙方如發(fā)現(xiàn)其它故障需增加維修項目或延長維修時間,應及時以書面形式通知甲方。若甲方在接到通知后3天內(nèi)未給予同意的書面答復,則視為甲方不同意。
5、"送修單"需經(jīng)甲、乙雙方蓋章確認。
6、"送修單"一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
第二條、維修費用:
1、維修費用包括:人工費、材料費。
2、人工費包括小修定額維修人工費和大修人工費;其中:
小修年定額維修人工費定額為:(小修指各級維護和中、小修理);大修人工費以甲乙雙方協(xié)商的價格為準(見附件一)。
3、材料費以雙方協(xié)商的價格為準(見附件二);
第三條、質(zhì)量保證
在保修期內(nèi),因維修質(zhì)量造成的機械事故和經(jīng)濟損失,由乙方承擔。
維修合格出廠車輛的質(zhì)量保證里程為:
1、整車大修和總成大修:10000公里;
2、二級維護:1000公里;
3、一級維護、小修:200公里。
第四條、結(jié)算方式:
1、乙方應在交接所維修的車輛時將"結(jié)算單"一同交予甲方,并出具維修出廠"合格證"。
2、結(jié)算方式為:
3、乙方應當向甲方出具當期每次維修的送修單和結(jié)算單。
第五條、甲方的權利與義務:
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系,甲方有權要求乙方優(yōu)先維修甲方送修的車輛。
2、對已完工車輛,如發(fā)現(xiàn)不合格或與"送修單"不符,甲方有權要求乙方無償返工,直至符合要求為止。
3、甲方應當按照協(xié)議約定與乙方結(jié)算車輛維修費用;
第六條、乙方的權利與義務:
1、乙方有權要求甲方按時結(jié)清車輛維修費用;
2、乙方優(yōu)先為甲方的送修車輛提供維修服務;
3、乙方不得將本協(xié)議約定義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方;
4、乙方應當按照"送修單"規(guī)定的時間完成維修工作;
5、乙方應當保證送修車輛的安全;
6、乙方應當保證維修質(zhì)量;
7、乙方保證所用配件是符合國家質(zhì)量標準的全新原廠配件,不得以次充好或隨意更換汽車配件;
第七條、違約責任:
1、甲方違反本協(xié)議的約定,遲延支付本協(xié)議約定的費用,乙方有權要求甲方按照協(xié)議約定的時間支付;
2、乙方違反本協(xié)議的約定,未按時完成維護義務,則乙方應向甲方每日交付該車輛總維修費用的%作為違約金。甲方有權從應支付給乙方的維修費用中扣減乙方應當支付的違約金。
3、如甲方送修車輛在乙方維修期間丟失或損毀,乙方應承擔賠償責任;
4、乙方維修質(zhì)量不合格,甲方有權要求乙方免費維修,乙方應向甲方每日支付該車輛總維修費用的%作為違約金,直至質(zhì)量合格為止;因維修質(zhì)量不合格給甲方造成損失的,乙方還應當賠償甲方全部的損失。
第八條、協(xié)議的修改及終止:
1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,可以變更本協(xié)議;
2、任何一方如因發(fā)生不可抗力事件而喪失履行協(xié)議能力,本協(xié)議自行終止;
3、如有下列任何一種情況出現(xiàn),甲方有權單方面終止合同,并向乙方追究違約責任:
(1)未經(jīng)甲方同意,乙方將甲方送修車輛交由任何第三方維修;
(2)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自使用非原廠配件或以舊件換取甲方送修車輛零件;
(3)因乙方維修質(zhì)量問題,導致甲方車輛出現(xiàn)事故造成重大損失的。
第九條、協(xié)議有效期限:
本協(xié)議有效期限為年,自本協(xié)議簽訂之日起至年月日止。
第十條、爭議及解決方式
如雙方在履行本協(xié)議時發(fā)生糾紛,應盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均有權向甲方住所地人民法院提起訴訟。
第十一條、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同樣的法律效力。
第十二條、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十三條、本協(xié)議壹式肆份,甲、乙雙方持貳份。
甲方:(蓋章)
甲方代表:
簽訂日期:_____年_____月_____日
乙方:(蓋章)
乙方代表:
簽訂日期:_____年_____月_____日
維修合同協(xié)議書 篇11
甲方:
乙方:
為規(guī)范機動車輛維修工作,實現(xiàn)雙方在平等互利原則下共贏的目的。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達成以下協(xié)議:
一、服務范圍
甲方車輛在乙方實行定點維修包括:車輛大修、中修、小修、各級維護和其他有關汽車維修的服務項目。
二、維修要求
1、送修車輛時,甲方機動車駕駛員必須憑車輛維修申報單至乙方修車。
2、乙方應根據(jù)車輛維修申報單的維修要求,對其車輛進行認真檢查、維修。如在維修過程中發(fā)現(xiàn)其他(維修計劃以外)的故障,必須及時將情況反映給甲方,在取得甲方同意后方可繼續(xù)修理。甲方機動車駕駛員有義務協(xié)助乙方對其車輛進行維修。
3、對甲方定修車輛乙方應以修復為主,能修復的零部件盡量予以修復,確實不能修復或修復不經(jīng)濟的零部件,在征得甲方同意后方可更換。
4、甲方車輛在途中出現(xiàn)故障或由于工作任務的時間性要求,乙方應積極組織救援、搶修。
5、車輛出廠前,乙方應對車輛進行全面的日常例行檢查,并即時修復發(fā)現(xiàn)的問題,確保車輛無安全隱患出廠。乙方在車輛維修中所領用的材料、輔料及維修工時費,必須經(jīng)甲方駕駛員認可并簽名。乙方交車時應將車輛維修項目、工時費、所更換的零部件及價格的明細,在甲方車輛維修申報單上填寫清楚,并簽名。然后由甲方駕駛員帶回。修車更換下來的舊件應退還甲方。
6、甲方駕駛員接車時,應仔細檢查竣工車輛,如維修結(jié)果符合送修要求、維修費計算合理,方可接車。
7、乙方應對其維修質(zhì)量和更換的零部件質(zhì)量負責(小修質(zhì)保期限1個月或--公里,二級維護質(zhì)保期限4個月或--公里,大修質(zhì)保期限1年或--公里)。車輛在使用過程中,如因維修中的失誤或因更換的零部件的質(zhì)量問題而造成的責任事故及經(jīng)濟損失,由乙方負責承擔。
三、維修費用
1、乙方應按照規(guī)定的工時定額和收費標準優(yōu)惠計算維修費。
2、維修費用應包括:工時費、材料費。
四、結(jié)算方式
1、本協(xié)議以人民幣為結(jié)算貨幣。
2、乙方憑下列單據(jù)與甲方結(jié)算:
(1)正式發(fā)票;
(2)有甲方駕駛員簽名的“結(jié)算清單”。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):
代表:
_____年_____月_____日
乙方(簽章):
代表:
_____年_____月_____日
維修合同協(xié)議書 篇12
訂立合同雙方:
購貨單位: ,以下簡稱甲方;
供貨單位: ,以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:
2.產(chǎn)品的技術標準(包括質(zhì)量要求),按下列第(_3_)項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)按國務院各部、委、行、署頒布標準執(zhí)行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執(zhí)行。
第二條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、檢修單位: 。
2、交貨方法,按下列第( 1 )項執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代辦運輸(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3、運輸方式:陸運。
4、到貨地點和接貨單位(或接貨人) ;
5、運費承擔:乙方。
第三條 產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算
1. 本合同項下涉及的產(chǎn)品價格為人民幣
2. 產(chǎn)品的價格,按下列第( 1 )項執(zhí)行:
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
3.產(chǎn)品貨款的結(jié)算方式,按下列第( 2 )項執(zhí)行:
(1)預付款方式:無;
(2)貨到付款方式:經(jīng)甲方檢驗合格后轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算 ;產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結(jié)算,按照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。
第四條 驗收方法
貨到后由甲方負責檢驗,在驗收過程中發(fā)生糾紛后由甲乙雙方協(xié)商解決.
第五條 保修條款
1. 按國家保修期限執(zhí)行;
2. 乙方負責的保修期限為 一 年。
第六條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定,應一面妥為保管,一面在 30 個工作日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應在 10天內(nèi)(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的 5 %的違約金。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,應當由乙方承擔。 6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的,視為同意發(fā)貨。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款_5_%的違約金。
2.甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。 5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第九條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構(gòu)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 其它
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失的,應當在明確責任后10天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
2.本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務主管機關調(diào)解或者向有管轄權的人民法院起訴。
3.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。
4.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(以下無正文)
購貨單位(甲方): 檢修單位(乙方):_____________________________ 授權代表簽字: 授權代表簽字:
日期: 日期:
維修合同協(xié)議書 篇13
甲方:x(以下簡稱甲方)
乙方:x(以下簡稱乙方)
就x戶室房屋裂縫維修問題達成如下協(xié)議:
在保修期內(nèi),因甲方施工不當造成房屋出現(xiàn)多處質(zhì)量問題。雖經(jīng)維修,但維修效果不明顯,且有面積擴大趨勢。給乙方生活造成了極其惡劣的影響,F(xiàn)甲方負責對乙方的房屋x室進行維修。
1. 維修時間:x年x月x日起至 年 月 日止。甲方保證準時交工。
2. 維修地點:x戶。
3. 維修質(zhì)量的監(jiān)督:房屋臥室內(nèi)所有墻面進行維修,在維修期間,甲方必須定期派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督。
4. 房屋裝飾的復原:由于該房屋的裂縫是在交房時及乙方入住后逐步開始顯現(xiàn)的,所以甲方必須負責在裂縫修補完之后對于乙方室內(nèi)所有裝修必須按照原樣進行復原工作。若因二次修復原因造成房屋多處色差或其他裝修損壞,乙方保留追究甲方由于裂縫給乙方造成損害的權利。
5. 現(xiàn)有室內(nèi)物品的保管和損壞的賠償:在維修之前,甲方和乙方對于乙方家里的物品以及家具(如窗套、燈,家具、空調(diào)等)進行認真清點并簽字確認。對于在維修期間因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的損毀或者丟失,甲方必須按照原價進行全額賠償。
6、維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:需要乙方簽字確認。
7、房屋保修期的修改:該房屋的保修期原本是按照房屋交接書的確認日期計算,現(xiàn)在要求甲方按照維修完成之后的日期給予重新計算日期,由甲方出據(jù)書面承諾,并蓋章確認。
8. 在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負責監(jiān)督施工方予以負擔,同時維修會產(chǎn)生灰塵、甲醛等污染導致無法居住,因此產(chǎn)生的費用需甲方負責。
9、如此次后維修沒有達到預期的修復效果,又出現(xiàn)裂紋等其他質(zhì)量問題,則甲方必須承擔再次維修賠償責任,不能因超過房屋保質(zhì)期而拒絕維修。維修期內(nèi)按維修天數(shù)賠償乙方相關費用(如誤工費、精神損失費等)計算標準按照每天600.0元人民幣賠償給乙方并提供住宿。
10.由于本次維修責任完全由甲方造成,且給乙方的生活和工作造成了極大不便,故維修結(jié)束后要求甲方對乙方住房給以全面保潔,保潔應達到乙方預期效果。
11.本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年x月x日
