三方協(xié)議中食宿條件怎么寫（通用3篇）

三方協(xié)議中食宿條件怎么寫 篇1

　　就餐條件:指崗位實(shí)習(xí)學(xué)生的就餐地點(diǎn)、頻次及相關(guān)費(fèi)用等。

　　住宿條件:指崗位實(shí)習(xí)學(xué)生的住宿地點(diǎn)、住宿房間分配情況、住宿房間基礎(chǔ)等。

　　實(shí)習(xí)期間食宿安排、安全、用人單位等，為了上報(bào)學(xué)�？梢宰灾魈顚�，然后找相應(yīng)的單位蓋章即可。

　　應(yīng)屆生實(shí)習(xí)三方協(xié)議范本

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_________________(學(xué)校/系)

　　丙方：_________(學(xué)校/系)實(shí)習(xí)學(xué)生

　　為保證學(xué)生在“_________”實(shí)踐教學(xué)實(shí)習(xí)過程中學(xué)到與本專業(yè)相關(guān)的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，提高專業(yè)知識水平和基本技術(shù)技能，現(xiàn)就本次實(shí)習(xí)有關(guān)事宜，實(shí)習(xí)單位、院方、實(shí)習(xí)學(xué)生三方達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、實(shí)習(xí)單位(甲方)責(zé)任義務(wù)

　　安排人員指導(dǎo)學(xué)生熟悉與掌握經(jīng)營管理方面的知識和具體程序等實(shí)踐技能，解答學(xué)生提出的問題，對學(xué)生進(jìn)行安全知識教育，考核學(xué)生出勤，檢查實(shí)習(xí)日記，并在實(shí)習(xí)結(jié)束時對學(xué)生作出實(shí)習(xí)鑒定。

　　二、院方(乙方)責(zé)任義務(wù)

　　對學(xué)生進(jìn)行實(shí)習(xí)安全教育，以免出現(xiàn)意外事故，布置實(shí)習(xí)任務(wù)，定期到實(shí)習(xí)地點(diǎn)對學(xué)生進(jìn)行指導(dǎo)，及時與實(shí)習(xí)單位溝通有關(guān)學(xué)生的實(shí)習(xí)情況，協(xié)調(diào)解決實(shí)習(xí)過程中的實(shí)際問題。

　　三、學(xué)生(丙方)責(zé)任義務(wù)

　　按實(shí)習(xí)任務(wù)書和指導(dǎo)書的要求，完成相應(yīng)的實(shí)習(xí)任務(wù)，遵守實(shí)習(xí)地點(diǎn)或現(xiàn)場的一切規(guī)定，服從實(shí)習(xí)所在單位及其指派的指導(dǎo)教師的領(lǐng)導(dǎo)安排，作息時間與實(shí)習(xí)單位或?qū)嵙?xí)現(xiàn)場工作人員作息時間一致，交通問題自行解決。如學(xué)生無視有關(guān)規(guī)定和安全操作規(guī)范發(fā)生意外事故，后果由學(xué)生自負(fù)。

　　四、實(shí)習(xí)時間

　　______年____月____日至______年____月____日。

　　五、食宿安排

　　甲方(實(shí)習(xí)單位蓋章)：

　　______年____月____日簽訂地點(diǎn)

　　乙方(院方蓋章)：

　　______年____月____日簽訂地點(diǎn)

　　丙方(學(xué)生簽字)：

　　______年____月____日簽訂地點(diǎn)

三方協(xié)議中食宿條件怎么寫 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，甲方將“_________辦公大樓布線工程”(工程地址：_________)項(xiàng)目委托給乙方設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及維護(hù)。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程范圍

　　綜合布線系統(tǒng)：按所附清單提供設(shè)備及材料，并完成98個信息點(diǎn)(其中數(shù)據(jù)點(diǎn)65個，語音點(diǎn)34個)的安裝、調(diào)試;工程完工后提供所有信息點(diǎn)的測試數(shù)據(jù)報(bào)告。

　　網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：按所附清單提供設(shè)備及材料，并負(fù)責(zé)所有交換機(jī)的安裝、調(diào)試。

　　所有工程施工按照“_________辦公大樓布線方案”(以下簡稱“方案”執(zhí)行)。

　　第二條 工程承包方式

　　工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、設(shè)備數(shù)量按照“方案”執(zhí)行，詳見“方案”及合同附件。

　　第三條 工程總造價及付款方式

　　1、工程總造價

　　工程總造價為：￥元整(大寫：_________)。

　　注：以上價格組成詳見附件

　　合同價款的調(diào)整：當(dāng)工程項(xiàng)目內(nèi)容、范圍發(fā)生變更，涉及材料設(shè)備數(shù)量發(fā)生變更時，合同價款調(diào)整由甲乙雙方代表人共同商定。

　　2、付款方式

　�、� 工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在5日內(nèi)將合同金額的97%，即_________元整(大寫：_________)一次性付清給乙方。

　　② 工程質(zhì)保金為合同金額的3%，即$$$;工程質(zhì)保金在工程驗(yàn)收合格之日起滿一年后付清給乙方。

　　注：工程款項(xiàng)均以銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付。

　　第四條 工程工期

　　1、合同生效之日起_________日內(nèi)，乙方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)場確定具體的施工圖紙及施工方案(由乙方負(fù)責(zé)制作)，并指定現(xiàn)場督導(dǎo)工程師。施工圖紙及方案經(jīng)甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字(蓋章)確認(rèn)后方可實(shí)施。

　　2、工程開工日期為：_________

　　3、若確需對“設(shè)計(jì)方案”做改動，由雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可實(shí)施。

　　4、如因甲方原因使工程未能按時進(jìn)行，乙方有權(quán)以書面形式向甲方提出延期申請，經(jīng)甲方核實(shí)并簽字(蓋章)確認(rèn)后乙方可將工期順延。

　　5、甲方因故停止施工時，應(yīng)及時以書面形式通知乙方并確定再開工日期，可恢復(fù)施工時同樣以書面形式通知乙方，工期相應(yīng)順延;如無法確定再開工日期時，甲方需按工程已完成量向乙方結(jié)算相應(yīng)工程進(jìn)度款。

　　6、乙方應(yīng)在_________前完成工程的實(shí)施，并向甲方提交工程竣工報(bào)告。

　　第五條 工程驗(yàn)收

　　乙方竣工后3日內(nèi)，向甲方提出書面驗(yàn)收申請并提供完整的竣工資料(工程竣工報(bào)告、設(shè)備材料驗(yàn)收記錄、工程結(jié)算書等)和工程竣工圖紙壹套;

　　1、甲方在收到乙方驗(yàn)收申請及相關(guān)資料之日起90天內(nèi)審計(jì)完畢，并組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，逾期不驗(yàn)收則視為驗(yàn)收合格;

　　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按“_________辦公大樓布線方案”，以及《電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》(gb50174-93)、《計(jì)算站場地技術(shù)條件》(gb2887-__)等有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行;

　　2、驗(yàn)收通過后由乙方出具驗(yàn)收報(bào)告，甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收報(bào)告上簽字(蓋章)。

　　第六條 雙方責(zé)任

　　甲方責(zé)任：

　　1、按合同要求支付工程款;

　　2、協(xié)調(diào)有關(guān)部門給乙方提供材料存放場所;

　　3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門給乙方提供施工過程中所需的水、電;

　　4、在工程施工過程中協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與土建施工單位的關(guān)系，以保證工程的順利實(shí)施;

　　5、工程驗(yàn)收合格后，系統(tǒng)的保護(hù)由甲方負(fù)責(zé)，所有人為不當(dāng)操作造成的損失由甲方承擔(dān);

　　6、甲方指派_________協(xié)助乙方在該項(xiàng)目施工過程中的工作，負(fù)責(zé)工程施工過程中掩埋工程的驗(yàn)收、設(shè)備材料的清點(diǎn)驗(yàn)收、工程簽證單等單據(jù)、憑證的簽字確認(rèn)，當(dāng)_________不在時由_________代簽。

　　乙方責(zé)任：

　　1、合同生效后，_________日內(nèi)進(jìn)場確定施工方案;

　　2、工程涉及的材料、設(shè)備保證提供原廠優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;

　　3、按質(zhì)按量按期完成施工內(nèi)容;

　　4、在施工期間，必須遵守工地的安全文明施工規(guī)程，并聽從甲方現(xiàn)場主管人員的合理性安排，若因違反上述規(guī)定而造成的經(jīng)濟(jì)損失及后果，將由乙方自行承擔(dān);

　　5、整個布線系統(tǒng)工程提供5年保用期，工程涉及的設(shè)備的保修期詳見《附件》中的“售后”說明，但人為不當(dāng)操作及不可抗力造成的損害不在質(zhì)量保證范圍內(nèi);

　　6、響應(yīng)服務(wù)時間在2小時以內(nèi)，需現(xiàn)場解決的故障保證在24小時內(nèi)到現(xiàn)場解決問題(法定休息日除外);

　　7、編寫工程竣工、驗(yàn)收及管理文檔，提供實(shí)際的網(wǎng)線布線圖和每一個信息點(diǎn)、語音點(diǎn)的fulke書面測試報(bào)告。

　　第七條 違約責(zé)任

　　1、如乙方不能在合同規(guī)定時間內(nèi)完工，每延期誤一天乙方應(yīng)按合同總價的千分之一向甲方償付違約金。

　　2、如甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天甲方應(yīng)按應(yīng)付金額的千分之一向乙方償付滯納金。

　　3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延誤，工期順延。

　　4、甲乙雙方有義務(wù)對合同中涉及所有內(nèi)容保密，若未經(jīng)對方同意，擅自泄漏合同有關(guān)內(nèi)容給第三方，應(yīng)承擔(dān)因此造成的對方的損失。

　　5、如因某方違反本合同造成對方損失，按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)條款進(jìn)行處理。

　　6、如本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決。

　　第八條 其它

　　本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字(蓋章)后起生效。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　法人代表或授權(quán)代理人：_________ 法人代表或授權(quán)代理人：_________

　　簽章(公章)：_________ 簽章(公章)：_________

　　_________年__月__日 _________年__月__日

三方協(xié)議中食宿條件怎么寫 篇3

　　原告：_________________，女，1995年10月2日生，漢族，_______________市人，住__________市__________區(qū)__________路__________

　　號__________小區(qū)_____單元_____號。

　　法定代理人(系原告生母)：__________________________，女，1969年_____月_____日生，漢族，__________市人，住址同上

　　被告(系原告生父)：__________________________，男，1963年_____月_____日生，漢族，__________市，__________公司職工，住__________市__________區(qū)__________小區(qū)_____單元_____號

　　1、判令原被告婚生女兒李某由原告撫養(yǎng)

　　2、責(zé)令被告從起訴之日起每月支付小孩撫養(yǎng)費(fèi)20__元。事實(shí)與理由：________________20__年_____月_____日，被告與原告之母因夫妻感情不和經(jīng)__________市__________區(qū)人民法院判決離婚，小孩李某由被告撫養(yǎng)

　　由于小孩系女性，且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發(fā)育，小孩亦感受到不便與被告共同生活。被告一直忙于自已事業(yè)的發(fā)展，不但無暇照顧小孩的生活和學(xué)習(xí)，而且酗酒惡習(xí)，每每回家便對女兒打罵，對小孩的健康成長非常不利。為了使小孩有一個健康、穩(wěn)定的生活環(huán)境，特請求變更小孩由原原告撫養(yǎng)，被告每月支付小孩20__元生活費(fèi)。變更后，原告能保證被告的正常探視。此致

　　__________市人民法院

　　具狀人：_________________代理人：_________________

　　______年______月______日