定作合同(三)（精選29篇）

定作合同(三) 篇1

　　合同編號：_________

　　定作人：_________

　　簽訂地點：________

　　承攬人：_________

　　簽訂時間：_____________年________月________日

　　第一條定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　定作物名稱：_____________

　　規(guī)格型號：_____________

　　計量單位：_____________

　　數(shù)量：____________________

　　報酬：____________________

　　交貨期限及數(shù)量：_____________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：_________

　　(注：_________空格如不夠用，可以另接)

　　第二條承攬人提供的材料

　　序號：____________________

　　材料名稱：____________________

　　牌號商標(biāo)：____________________

　　規(guī)格型號：____________________

　　生產(chǎn)廠家：____________________

　　計量單位：____________________

　　用料數(shù)量：____________________

　　質(zhì)量：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限

　　____________

　　第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求

　　______________

　　第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件

　　____________

　　第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

　　____________

　　第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。

　　第八條定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　______________

　　第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條定作物交付的方式及地點

　　______________

　　第十一條定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限

　　______________

　　第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)______________元。

　　第十三條報酬及材料費的結(jié)算方式及期限

　　_______

　　第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)______元。

　　第十五條本合同解除的條件_______

　　第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十七條違約責(zé)任：_____________

　　第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條其他約定事項：___________

　　定作人

　　定作人(章)：_________

　　住所：______________

　　法定代表人：_________

　　居民身份證號碼：_________

　　委托代理人：_________

　　電話：______________

　　開戶銀行：_________

　　賬號：______________

　　編碼：______________

　　承攬人

　　承攬人(章)：_________

　　住所：______________

　　法定代表人：_________

　　居民身份證號碼：_________

　　委托代理人：_________

　　電話：______________

　　開戶銀行：_________

　　賬號：______________

　　編碼：______________

　　鑒(公)證意見：_________

　　鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

　　經(jīng)辦人：______________

　　監(jiān)制部門：___________

　　印制單位：___________

定作合同(三) 篇2

　　合同編號：____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：_______________

　　雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就定作_________，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條　定作項目：_________________________

　　第二條　加工物

　　加工物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第三條　承攬人提供的材料

　　材料名稱商標(biāo)規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量質(zhì)量材料費

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第四條　材料檢驗

　　定作人于_________的期限內(nèi)，對承攬人提供的材料采用_________的方法進(jìn)行檢驗，其檢驗的標(biāo)準(zhǔn)為：符合_________標(biāo)準(zhǔn)。

　　定作人可以在_________期限內(nèi)對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

　　第五條　資料提供

　　1.定作人應(yīng)該在合同簽訂后_________日內(nèi)(即_________年_______月_______日前)提供技術(shù)資料、圖紙樣品及工藝要求。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條　轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　第七條　保密

　　承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：_________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

　　第八條　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：_________________________。質(zhì)量要求為：_________________________。

　　第九條　包裝

　　定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費用由_________負(fù)擔(dān)。

　　第十條　變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　第十一條　協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十二條　監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十三條　保管

　　承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十四條　定作物的交付

　　定作物完成后，承攬人應(yīng)該在_________期限內(nèi)，在_________地點，以_________交付方式交付給定作人。

　　第十五條　定作物的驗收

　　驗收方法：_________________________________。

　　驗收期限：_________________________________。

　　驗收地點：_________________________________。

　　第十六條　質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_________________________。

　　第十七條　付款

　　1.定作人應(yīng)在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)_________元。

　　2.其結(jié)算方式為：_________________，結(jié)算期限為：_________________。

　　第十八條　留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十九條　本合同解除的條件

　　1.定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　　2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;

　　3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

　　4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

　　6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　第二十條　違約責(zé)任

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.承攬人的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。

　　2.定作人的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金

　　第二十一條　通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起3日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十二條　合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出3天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十三條　合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條　爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院起訴。

　　第二十五條　不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后3日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十六條　合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條　合同的效力

　　1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________ 乙方：______________________

　　住址：______________________ 住址：______________________

　　聯(lián)系電話：__________________ 聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：__________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_______________________賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同(三) 篇3

　　合同編號：_________

　　承攬人：_______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_____________

　　職務(wù)：____________________

　　委托代理人：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_________________

　　編碼：_________________

　　聯(lián)系人：_______________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　帳號：____________________

　　電子信箱：_________________

　　定作人：_______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_____________

　　職務(wù)：____________________

　　委托代理人：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_________________

　　編碼：_________________

　　聯(lián)系人：_______________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　帳號：____________________

　　電子信箱：_________________

　　雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就定作__________，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條定作項目：_____________

　　第二條加工物

　　加工物名稱：____________________

　　規(guī)格型號：____________________

　　計量單位：____________________

　　數(shù)量：____________________

　　報酬：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：____________________

　　第三條承攬人提供的材料

　　材料名稱：____________________

　　商標(biāo)：____________________

　　規(guī)格型號：____________________

　　生產(chǎn)廠家：____________________

　　計量單位：____________________

　　數(shù)量：____________________

　　質(zhì)量：____________________

　　材料費：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：____________________

　　第四條材料檢驗

　　定作人于__________的期限內(nèi)，對承攬人提供的材料采用__________的方法進(jìn)行檢驗，其檢驗的標(biāo)準(zhǔn)為：__________符合__________標(biāo)準(zhǔn)。

　　定作人可以在__________期限內(nèi)對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

　　第五條資料提供

　　1.定作人應(yīng)該在合同簽訂后__________日內(nèi)(即__________年________________月________________日前)提供技術(shù)資料、圖紙樣品及工藝要求。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的__________日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　第七條保密

　　承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

　　第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：_____________。質(zhì)量要求為：_____________。

　　第九條包裝

　　定作物的包裝要求：_____________。包裝的費用由__________負(fù)擔(dān)。

　　第十條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　第十一條協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：_______。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十二條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十三條保管

　　承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十四條定作物的交付

　　定作物完成后，承攬人應(yīng)該在__________期限內(nèi)，在__________地點，以__________交付方式交付給定作人。

　　第十五條定作物的驗收

　　驗收方法：_______。

　　驗收期限：_______。

　　驗收地點：_______。

　　第十六條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_______。其保證質(zhì)量的前提條件為：_____________。

　　第十七條付款

　　1.定作人應(yīng)在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)__________________元。

　　2.其結(jié)算方式為：________，結(jié)算期限為：________。

　　第十八條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十九條本合同解除的條件

　　1.定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　　2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;

　　3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

　　4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

　　6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　第二十條違約責(zé)任

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.承攬人的違約責(zé)任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。

　　2.定作人的違約責(zé)任：__________中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金

　　第二十一條通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_______。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十二條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出__________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決

　　(1)提交__________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十五條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后__________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十六條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條合同的效力

　　1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2.有效期為__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　3.本合同正本一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

　　承攬人(蓋章)：____________定作人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________簽訂地點：_____________

定作合同(三) 篇4

　　根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)管理的有關(guān)規(guī)定，_________（以下簡稱甲方）委托_________（以下簡稱乙方）為甲方籌建internet網(wǎng)站，設(shè)計制作網(wǎng)頁的合作項目，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、甲方權(quán)利與義務(wù)

　　1.甲方有權(quán)要求乙方按照附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在附件二中雙方約定的時間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。

　　2.甲方負(fù)責(zé)提供制作所需的一切資料（包括文字，圖片以及其他相關(guān)文件），并制作成電子文件。在乙方開始制作網(wǎng)頁時，甲方應(yīng)備齊全部內(nèi)容資料。

　　3.甲方應(yīng)在網(wǎng)頁制作的全過程中給與乙方便利條件，并積極配合。

　　4.甲方有權(quán)對乙方設(shè)計的網(wǎng)頁提出修改意見，由雙方協(xié)商更改。

　　二、乙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.乙方應(yīng)依據(jù)附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在附件二中雙方約定的時間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容，乙方有權(quán)對甲方網(wǎng)頁的設(shè)計提出自己的意見和建議。

　　6.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

　　7.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

　　8.乙方所制作的網(wǎng)頁需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器，并支持800/600分辨率。

　　9.在制作過程中，對甲方陸續(xù)提出的修改要求，乙方應(yīng)盡力協(xié)助實現(xiàn)，并交甲方驗收通過。對有可能影響附件二中雙方約定的完成時間的要求，乙方有權(quán)提出延期請求，由雙方協(xié)商確定具體時間。

　　10.乙方負(fù)責(zé)在網(wǎng)站開通后____日內(nèi)對甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁面錯誤進(jìn)行修改。

　　三、違約責(zé)任

　　11.由于甲方未及時提供資料而導(dǎo)致乙方工作不能按時完成，乙方不負(fù)任何責(zé)任，并有權(quán)向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協(xié)商確定。

　　12.由于乙方原因未能按時完成合同所規(guī)定的內(nèi)容，甲方有權(quán)向乙方提出索賠，具體額度由雙方協(xié)商確定。

　　四、爭議解決

　　13.雙方因合同的解釋或履行產(chǎn)生爭議，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　五、知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)

　　14.甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項后，甲方正式享有網(wǎng)站的全部使用權(quán)。

　　15.雙方合作期間，網(wǎng)站構(gòu)架，網(wǎng)頁版式設(shè)計等內(nèi)容（甲方提供文本資料及圖形，音像資料未經(jīng)乙方加工部分除外）之版權(quán)，設(shè)計權(quán)，使用權(quán)歸乙方所有，未經(jīng)許可甲方不得擅自使用，不得復(fù)制或交由第三方使用。

　　16.如因乙方原因出現(xiàn)第三方指控與站點頁面有關(guān)的知識侵權(quán)的事件，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)并保證甲方權(quán)利不受損失。

　　六、合同的終止

　　17.在乙方收到甲方支付的全部費用后，本合同自行終止。

　　18.任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，并說明正當(dāng)終止理由，由雙方簽字代表協(xié)商終止合同。

　　19.由于戰(zhàn)爭，地震，火災(zāi)等法定人力不可抗因素導(dǎo)致的工作中斷，雙方均不承擔(dān)責(zé)任，待條件恢復(fù)后，由雙方協(xié)商確定合同變更內(nèi)容。

　　七、合同金額及付款方式

　　20.甲方應(yīng)向乙方網(wǎng)站規(guī)劃費，網(wǎng)站設(shè)計費，網(wǎng)站制作費，以及網(wǎng)站后期維護(hù)費共計人民幣_________元。

　　21.乙方為甲方進(jìn)行網(wǎng)站總體設(shè)計制作之前，甲方應(yīng)付給乙方網(wǎng)站預(yù)付款_________元。

　　22.待乙方全部完成甲方網(wǎng)站建設(shè)后，甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站建設(shè)款_________元。

　　23.乙方為網(wǎng)站后期維護(hù)期滿，甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站維護(hù)款_________元。

　　甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________　　　　　　　　代表（簽字）：_________

　　________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日

定作合同(三) 篇5

　　全文

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜定作物｜規(guī)格｜計量｜ ｜ 報酬 ｜ 交貨期限及數(shù)量 ｜

　�。� ｜ ｜ ｜數(shù)量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　�。�名稱 ｜型號｜單位｜ ｜單價｜金額｜合計｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

　�。� ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

　�。� ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　�。� 合計人民幣金額（大寫）： ｜

　�。�－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 承攬人提供的材料

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　�。� ｜材料｜牌號｜規(guī)格｜生產(chǎn)｜計量｜用料｜ ｜ ｜ ｜

　　｜序號｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜質(zhì)量｜單價｜金額｜

　�。� ｜名稱｜商標(biāo)｜型號｜廠家｜單位｜數(shù)量｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

　�。� ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

　�。� ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　�。�－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫�可以另接）

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。

　　第八條 定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條 定作物交付的方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十一條 定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預(yù)付材料款（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十三條 報酬及材料費的結(jié)算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十七條 違約責(zé)任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　�。�－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑒（公）證意見： ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　�。�定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　�。�住所： ｜住所： ｜ ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　　｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　�。�委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　　｜電話： ｜電話： ｜ ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　�。�開戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑒（公）證機(jī)關(guān)（章） ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　�。�賬號： ｜賬號： ｜經(jīng)辦人： ｜

　�。� ｜ ｜ ｜

　�。�郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

　�。�－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　監(jiān)制部門： 印制單位：

定作合同(三) 篇6

　　定作人：_________________________

　　承攬人：_________________________

　　簽訂地點：_______________________

　　簽訂時間：_______年_____月_____日

　　第一條  加工物 

　　第二條 攬人提供的材料

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

　　第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

　　第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條 定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

　　________________________________________________________________________。

　　第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：________________________________________。

　　第八條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________。

　　第九條 定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：__________________________________________。

　　第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

　　第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

　　第十二條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________________________。

　　第十三條 定作人應(yīng)在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。

　　第十四條 結(jié)算方式及期限：____________________________________________________。

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十六條 本合同解除的條件：

　�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　�。ǘ�）____________________________________________________________________。

　　第十七條 違約責(zé)任：__________________________________________________________。

　　違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決；

　�。ㄒ唬┨峤籣________仲裁委員會仲裁。

　�。ǘ�）依法向_________人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

　　定作人

　　定作人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　鑒（公）證意見：

　　經(jīng)辦人：

　　鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

　　______年______月______日

　�。ㄗⅲ撼龂�家另有規(guī)定外，鑒

　�。ü�）證實行自愿原則）

定作合同(三) 篇7

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.2 承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。

　　第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_________________________。

　　3.3 定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構(gòu)成及結(jié)算

　　4.1 項目價金構(gòu)成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi)，乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.3.1 網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。

　　4.3.2 網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機(jī)關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)

　　網(wǎng)上審查時，乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.5 本項目按下列第______項方式支付

　　4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。

　　4.5.2 分期支付

　　4.5.2.1 本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價款_______%的預(yù)付款;

　　4.5.2.2 (按進(jìn)度支付);

　　4.5.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。

　　4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。

　　4.7 乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。

　　5.3 驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　5.4 驗收方式：___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù)，逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5.6 驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應(yīng)無償負(fù)責(zé)修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。

　　第六條 質(zhì)量保證

　　6.1 質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實際損失超過質(zhì)量保證金的，按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。

　　第七條 技術(shù)資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明，定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的，視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權(quán)利義務(wù)

　　8.1 定作人的權(quán)利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。

　　8.1.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務(wù)

　　8.2.1 中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務(wù)協(xié)助。

　　8.2.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權(quán)利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的，有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.4 承攬人的義務(wù)

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的，應(yīng)及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。

　　8.4.7 其他約定：___________________________________________________。

　　第九條 違約責(zé)任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　9.2 如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　9.3 未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。

　　9.7 發(fā)生其他違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的，應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　11.2 如協(xié)商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。

　　13.3 發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同，但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知，通知到達(dá)對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權(quán)解除合同;

　　13.3.3 定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權(quán)解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權(quán)解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　13.4 發(fā)生下列情形之一的，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

　　13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協(xié)商解除合同;

　　13.4.3 法律規(guī)定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十四條 通知與送達(dá)

　　14.1 所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出，并以以下方式送達(dá)對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。

　　14.1.1 親自送達(dá)的，有簽收回執(zhí)。

　　14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認(rèn)特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　14.1.3 通過電傳或者傳真送達(dá)的，有回執(zhí)。

　　14.2 本合同所指送達(dá)日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達(dá)的，均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的，以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn)，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。

　　14.3 本合同通知及送達(dá)的詳細(xì)信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯(lián)系人：______________________

　　聯(lián)系電話/傳真：_______________

　　承攬人(乙方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯(lián)系人：______________________

　　聯(lián)系電話/傳真：_______________

　　第十五條 其他約定

　　15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。

　　15.3 本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。

　　15.4 如雙方預(yù)料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應(yīng)與本合同同時簽訂，同時生效。

　　15.5 本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方：_________________________ 乙方：_____________________

　　法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

　　(或授權(quán)簽約人)：_____________ (或授權(quán)簽約人)：_________

　　聯(lián)系電話：_____________________ 聯(lián)系電話：_________________

　　銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同(三) 篇8

　　合同編號：____________

　　定作人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 承攬人提供的材料

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限

　　__________________________________________

　　第四條　定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求

　　___________________________________________

　　第五條　承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件

　　__________________________________________

　　第六條　定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

　　__________________________________________

　　第七條　承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。

　　第八條　定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　___________________________________________

　　第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條　定作物交付的方式及地點

　　___________________________________________

　　第十一條　定作物檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限

　　___________________________________________

　　第十二條　定作人在________年________月________日前向承攬人預(yù)付材料款（大寫）________________元。

　　第十三條　報酬及材料費的結(jié)算方式及期限

　　____________________________________________

　　第十四條　定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。

　　第十五條　本合同解除的條件

　　____________________________________________

　　第十六條　定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十七條　違約責(zé)任：__________________________

　　第十八條　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤� ________________仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十九條　其他約定事項：_________________________

　　監(jiān)制部門：_____________________　印制單位：_____________________

定作合同(三) 篇9

　　合同編號：___________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：_______________

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量提供日期

　　2.2 承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。

　　第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_________________________。

　　3.3 定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構(gòu)成及結(jié)算

　　4.1 項目價金構(gòu)成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi)，乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.4 本項目按下列第______項方式支付

　　4.4.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。

　　4.4.2 分期支付

　　4.4.2.1 本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價款_______%的預(yù)付款;

　　4.4.2.2 (按進(jìn)度支付);

　　4.4.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。

　　4.5 甲方向乙方支付價款前，乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。

　　4.6 乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：

　　__________________________________________________。

　　5.3 驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　5.4 驗收方式：

　　___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù)，逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5.6 驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應(yīng)無償負(fù)責(zé)修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。

　　第六條 質(zhì)量保證

　　6.1 質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實際損失超過質(zhì)量保證金的，按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。

　　第七條 技術(shù)資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明，定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的，視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權(quán)利義務(wù)

　　8.1 定作人的權(quán)利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。

　　8.1.5 其他約定：

　　___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務(wù)

　　8.2.1 中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務(wù)協(xié)助。

　　8.2.5 其他約定：

　　___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權(quán)利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的，有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：

　　___________________________________________________

　　。

　　8.4 承攬人的義務(wù)

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的，應(yīng)及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。

　　8.4.7 其他約定：

　　___________________________________________________

　　。

　　第九條 違約責(zé)任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　9.2 如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　9.3 未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。

　　9.7 發(fā)生其他違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的，應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　11.2 如協(xié)商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。

　　13.3 發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同，但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知，通知到達(dá)對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權(quán)解除合同;

　　13.3.3 定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權(quán)解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權(quán)解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　13.4 發(fā)生下列情形之一的，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

　　13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協(xié)商解除合同;

　　13.4.3 法律規(guī)定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十四條 通知與送達(dá)

　　14.1 所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出，并以以下方式送達(dá)對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。

　　14.1.1 親自送達(dá)的，有簽收回執(zhí)。

　　14.2 本合同所指送達(dá)日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達(dá)的，均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的，以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn)，沒有收件日期的以郵件寄出后第 個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。

　　第十五條 其他約定

　　15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。

　　15.3 本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。

　　15.4 本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

　　授權(quán)代理人(簽字)：_______ 授權(quán)代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同(三) 篇10

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　1.承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。

　　第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　1.定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:。

　　2.定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):。

　　3.定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構(gòu)成及結(jié)算

　　1.項目價金構(gòu)成：該價金包括____________________。

　　2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi)，乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　3.外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。

　　5.網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機(jī)關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)

　　網(wǎng)上審查時，乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　7.本項目按下列第______項方式支付

　　(1)一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。

　　(2)分期支付

　　本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價款_______%的預(yù)付款;

　　(按進(jìn)度支付);

　　項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。

　　8.甲方向乙方支付價款前，乙方應(yīng)先將符合甲方財務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。

　　9.乙方應(yīng)對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。

　　收款人：________________________。

　　開戶行：________________________。

　　賬號：__________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.定作物的交付方式及地點

　　(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。

　　(2)交貨地點：________________________。

　　3.驗收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　4.驗收方式：_____________________________。

　　5.驗收時間：定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗收。驗收中認(rèn)為有問題的應(yīng)在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù)，逾期未答復(fù)的以定作人驗收結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應(yīng)無償負(fù)責(zé)修整或重做。

　　7.驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。

　　第六條 質(zhì)量保證

　　1.質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　2.質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　3.質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實際損失超過質(zhì)量保證金的，按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4.定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責(zé)任。

　　第七條 技術(shù)資料的提供及保密要求

　　1.定作人應(yīng)按合同的約定及時提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明，定作人應(yīng)在收到書面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的，視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。

　　2.承攬人對定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權(quán)利義務(wù)

　　1.定作人的權(quán)利

　　(1)對承攬人加工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。

　　(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　(3)根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。

　　(4)要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。

　　(5)其他約定：_____________________________________________________________。

　　2.定作人的義務(wù)

　　(1)中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)提前日通知承攬人。

　　(2)按約定驗收定作物。

　　(3)按約定支付合同價款。

　　(4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務(wù)協(xié)助。

　　(5)其他約定：____________________________________________________________。

　　3.承攬人的權(quán)利

　　(1)要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。

　　(2)定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求的，有權(quán)要求其支付相應(yīng)價款。

　　(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　(4)按合同約定收取價款。

　　(5)其他約定：_____________________________________________________________。

　　4.承攬人的義務(wù)

　　(1)定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的，應(yīng)及時通知定作人。

　　(2)按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。

　　(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　(4)未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　(5)加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。

　　(6)按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。

　　(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。

　　第九條 違約責(zé)任

　　1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

　　2.如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3.未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權(quán)拒付合同價款并保留解除合同的權(quán)利。

　　4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應(yīng)向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　5.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

　　6.任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。

　　7.發(fā)生其他違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十條 不可抗力

　　1.由于不可抗力，如火災(zāi)、地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

　　2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的，應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。

　　第十一條 爭議的解決

　　1.因合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2.如協(xié)商不成，可選擇下列第______項確定：

　　3.向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　4.向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對方在使用時不存在權(quán)利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對人造成損失的應(yīng)給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　1.本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　2.雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。

　　3.發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同，但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知，通知到達(dá)對方時合同解除。

　　(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);

　　(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權(quán)解除合同;

　　(3)定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權(quán)解除合同;

　　(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權(quán)解除合同;

　　(5)定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　4.發(fā)生下列情形之一的，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

　　(1)合同已經(jīng)按照約定履行完畢;

　　(2)雙方協(xié)商解除合同;

　　(3)法律規(guī)定的其他情形。

　　5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十四條 通知與送達(dá)

　　1.所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應(yīng)以書面形式作出，并以以下方式送達(dá)對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。

　　(1)親自送達(dá)的，有簽收回執(zhí)。

　　(2)通過掛號空郵(或國際公認(rèn)特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　(3)通過電傳或者傳真送達(dá)的，有回執(zhí)。

　　2.本合同所指送達(dá)日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達(dá)的，均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的，以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn)，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。

　　3.本合同通知及送達(dá)的詳細(xì)信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯(lián)系人：______________________

　　聯(lián)系電話/傳真：_______________

　　承攬人(乙方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯(lián)系人：______________________

　　聯(lián)系電話/傳真：_______________

　　第十五條 其他約定

　　1.定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。

　　3.本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。

　　4.如雙方預(yù)料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應(yīng)與本合同同時簽訂，同時生效。

　　5.本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方：___________________________乙方：_____________________

　　法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

　　(或授權(quán)簽約人)：_____________ (或授權(quán)簽約人)：_________

　　聯(lián)系電話：_____________________ 聯(lián)系電話：_________________

　　銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同(三) 篇11

　　定作合同

　　合同編號：_________________

　　定作人：

　　______________________________________________________

　　承攬人：

　　______________________________________________________

　　簽訂時間：_________________

　　簽訂地點：_________________

　　第一條

　　加工物

　　加工物名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數(shù)量

　　報酬

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第二條

　　承攬人提供的材料

　　材料名稱

　　商標(biāo)

　　規(guī)格型號

　　生產(chǎn)廠家

　　計量單位

　　數(shù)量

　　質(zhì)量

　　材料費

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第三條

　　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議期限：____________________________。

　　第四條

　　定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求______________________________。

　　第五條

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的___________日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條

　　定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：______________________________________________________________________________。

　　第七條

　　定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________________________________________________。

　　第八條

　　定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_________________________________________________________。

　　第九條

　　定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：___________________________________________________。

　　第十條

　　定作物的交付方式、期限及地點：__________________________________________________。

　　第十一條

　　定作物的驗收、方法、期限及地點：________________________________________________________。

　　第十二條

　　承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：______________________________________________________。

　　第十三條

　　定作人應(yīng)在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。

　　第十四條

　　結(jié)算方式及期限：____________________________________________________________________________。

　　第十五條

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十六條

　　本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。(二)

　　第十七條

　　違約責(zé)任：__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計算方法：________________________________________________________________。

　　第十八條

　　合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。

　　第十九條

　　其他約定事項：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　定作人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　郵政編碼：

　　承攬人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：委

　　托代理人：

　　電話：

　　郵政編碼：

定作合同(三) 篇12

　　合同編號：_________

　　定做人：_________

　　承攬人：_________

　　簽訂地點：_________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條　定作物、數(shù)量、報酬、交付期限

　　┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐

　　│定作物名稱│規(guī)格型號│計量單位│數(shù)量│　報酬　　│交貨期限及數(shù)量　│

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　├──┬──┼──┬──┬──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│單位│金額│合計│　　│　　│

　　├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

　　│合計人民幣金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└─────────────────────────────────┘

　　第二條　承攬人提供的材料

　　┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

　　│序號│材料│規(guī)格│生產(chǎn)│計量│用料│質(zhì)量│單價│金額│

　　│　　│名稱│型號│廠家│單位│數(shù)量│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

　　第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

　　_________。

　　第四條　定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　_________。

　　第五條　承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　_________。

　　第六條　加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　_________。

　　第七條　定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　_________。

　　第八條　承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書的____日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條　定作物的交付方式及地點：

　　_________。

　　第十一條　定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

　　_________。

　　第十二條　報酬的結(jié)算方式及期限：

　　_________。

　　第十三條　定作人在________年____月____日前交定金（大寫）_________。

　　第十四條　本合同解除的條件：

　　_________。

　　第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條　違約責(zé)任：

　　_________。

　　第十七條　合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣________仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十八條　其他約定事項：

　　_________。

　　┌────────┬────────┬────────┐

　　│定作人　　　　　│承攬人　　　　　│鑒（公）證意見　│

　　├────────┼────────┼────────┤

　　│定作人（章）：　│定作人（章）：　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│住所：　　　　　│住所：　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│法定代表人：　　│法定代表人：　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│居民身份證號碼：│居民身份證號碼：│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│委托代理人：　　│委托代理人：　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│電話：　　　　　│電話：　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│開戶銀行：　　　│開戶銀行：　　　│鑒（公）證機(jī)關(guān)　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│（章）　　　　　│

　　│帳號：　　　　　│帳號：　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│郵政編碼：　　　│郵政編碼：　　　│經(jīng)辦人：　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│________年____月____日│________年____月____日│________年____月____日│

　　└────────┴────────┴────────┘

定作合同(三) 篇13

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條　加工成品質(zhì)量要求：_____________________________________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

　　第三條　原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：_________________________

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條　技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條　價款或酬金：_____________________________________

　　第六條　驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________

　　(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)

　　第七條　交(提)貨的時間和地點：____________________________

　　(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條　包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：__________________________________

　　第九條　運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：__________________________________

　　第十條　結(jié)算方式及期限：_____________________________________

　　第十一條 其他：

　　___________________________________________

　　(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還等等。)

　　第十二條　承攬方的違約責(zé)任：

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條　定作方的違約責(zé)任：

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：

　　1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時，選擇下列第 種方式解決：

　　(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院提起訴訟。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。

　　甲方：_____________________ 乙方：______________________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年______月______日 _________年______月________日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

定作合同(三) 篇14

　　合同編號：___________

　　定作人：_________________________

　　承攬人：_________________________

　　簽訂地點：_______________________

　　簽訂時間：_______年_____月_____日

　　第一條 加工物

　　第二條 攬人提供的材料

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

　　第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

　　第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：

　　________________________________________________________________________。

　　第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：________________________________________。

　　第八條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________。

　　第九條 定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：__________________________________________。

　　第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

　　第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

　　第十二條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________________________。

　　第十三條 定作人應(yīng)在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)______________________。

　　第十四條 結(jié)算方式及期限：____________________________________________________。

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十六條 本合同解除的條件：

　　(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　　(二)____________________________________________________________________。

　　第十七條 違約責(zé)任：__________________________________________________________。

　　違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決;

　　(一)提交_________仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向_________人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

　　定作人

　　定作人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　承攬人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　鑒(公)證意見：

　　經(jīng)辦人：

　　鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

　　______年______月______日

定作合同(三) 篇15

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　定作方委托承攬方加工________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名：_________

　　規(guī)格：_________

　　單位：_________

　　數(shù)量：_________

　　備注：_________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或

　　項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：________

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：________

　　第十條結(jié)算方式及期限：___________

　　第十一條其他：___________

　　(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交____________(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：______________________

　　代表人：______________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　開戶銀行：___________________

　　帳號：_______________________

　　承攬方：_____________________

　　代表人：_____________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：___________________

　　帳號：_______________________

定作合同(三) 篇16

　　定 作 人： (以下簡稱“甲方”)

　　承 攬 人： (以下簡稱“乙方”)

　　甲、乙雙方根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)過友好協(xié)商一致，就 項目模型定作事宜達(dá)成如下條款，并共同遵守。

　　1. 定作內(nèi)容及時間

　　1.1 甲方向乙方定作____ __ 房地產(chǎn)項目 模型，由乙方根據(jù)甲方提供的圖紙、資料、照片承擔(dān)該模型深化設(shè)計和制作等工作。

　　1.2 乙方工作內(nèi)容包括：

　　1.2.1 模型設(shè)計、制作;

　　1.2.2 模型制作;

　　1.2.3 運輸至甲方指定地點，并負(fù)責(zé)按甲方要求卸貨和安裝擺放;

　　1.2.4 安裝、調(diào)試合格，并承擔(dān)售后服務(wù);

　　1.2.5 其他：__所有制作材料均由乙方提供。

　　1.3 設(shè)計、制作要求：

　　1.3.1 制作范圍：________________________________________________ 。

　　1.3.2 模型比例：_________________________________________________。

　　1.3.3 材質(zhì)要求：_________________________________________________。

　　1.3.4 驗收標(biāo)準(zhǔn)：_________________________________________________。

　　1.3.5 其 他：_________________________________________________。

　　1.4 制作工期：乙方應(yīng)于______年____月____日交貨至甲方指定地點，并安裝調(diào)試完畢。調(diào)試完畢并經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方視為交付。

　　2. 合同金額、付款方式

　　2.1 本合同金額為 ￥ 元整(即人民幣_______________圓整)。

　　2.2 合同金額為固定總價，包括材料、人工、稅費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關(guān)費用。

　　2.3 本合同采用以下第 種付款方式：

　　(A) 甲方驗收合格后支付至合同價款的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保證期屆滿后無質(zhì)量問題一次性支付(無息)。

　　(B) 甲方按以下方式分期付款：

　　第一期：支付合同金額的 % ， 即人民幣________元整，于本合同生效后____個工作日內(nèi)支付;

　　第二期：支付至合同金額的_90_ %，即人民幣_______ _元整，于模型全部制作完畢，并經(jīng)甲方驗收完畢交付甲方后_____ 個工作日內(nèi)支付;

　　質(zhì)量保證金：余款的 10 %作為質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保證期屆滿后無質(zhì)量問題一次性支付(無息)。

　　2.4甲方每次付款前乙方應(yīng)當(dāng)提供等額合法有效發(fā)票，付款至 90 %時提供全額合法有效發(fā)票。本合同支付形式為：_ □ 轉(zhuǎn)賬_ □支票 __□其他

　　3. 雙方權(quán)利義務(wù)

　　3.1 甲方權(quán)利義務(wù)

　　3.1.1 甲方應(yīng)及時向乙方提供制作模型所需的圖紙、資料、照片，并派人進(jìn)行施工聯(lián)系、技術(shù)交底，解釋模型制作過程中的有關(guān)技術(shù)問題。

　　3.1.2 甲方應(yīng)按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加制作內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)及時告知乙方。若確需增加內(nèi)容，則相應(yīng)延長制作工期、增加費用。

　　3.1.3 甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的工作成果后組織驗收。

　　3.1.4 在模型制作過程中，如因甲方解除本合同，應(yīng)及時通知乙方。

　　3.2 乙方權(quán)利義務(wù)

　　3.2.1 乙方應(yīng)當(dāng)親自履行本合同項下權(quán)利義務(wù)并對模型制作的全部工作負(fù)責(zé)。

　　3.2.2 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進(jìn)行模型設(shè)計和制作。

　　3.2.3 在承包此項模型制作工程時，乙方已清楚和明白合同文件內(nèi)的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設(shè)計，滿足質(zhì)與量的要求、安全要求、工程進(jìn)度。

　　3.2.4 乙方承擔(dān)為期一年的保修期，自交貨至甲方指定地點并安裝調(diào)試完畢，經(jīng)甲方書面確認(rèn)之日起算。維護(hù)內(nèi)容包括動態(tài)、燈光維修，或因參觀者損壞進(jìn)行的維修。乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知的 個小時內(nèi)響應(yīng)并維修完畢，否則甲方有權(quán)委托第三方代為維修，由此產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān)，同時，乙方還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展，乙方應(yīng)派專人協(xié)助搬運及安裝、調(diào)試，甲方負(fù)責(zé)車輛運輸費。保修期期滿后，乙方仍應(yīng)予維修，但可酌情收取材料成本費。

　　3.2.5 乙方工作成果經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，如因甲方原因要求修改，乙方要求增加費用的，乙方應(yīng)提供明確的工程量清單，并與甲方有好協(xié)商。

　　4. 違約責(zé)任

　　4.1 甲方未按照本合同約定付款的，每逾期一天，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)應(yīng)付未付款項的萬分之二作為違約金。

　　4.2 乙方未按照本合同1.3款提供模型的，如果甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的，則甲方有權(quán)拒收該不合格的模型，同時甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知后的24小時內(nèi)取回模型，并應(yīng)于收到該通知后的____日內(nèi)重新提供合格模型，承擔(dān)本合同總價的10%的違約金，若第二次驗收仍不合格，甲方有權(quán)解除本合同并委托第三方代為制作模型，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)，且乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與該等費用等額的違約金。

　　4.3 乙方未按照本合同約定的時間提供模型的，每逾期一天，應(yīng)當(dāng)支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日歷日的，甲方有權(quán)立即解除合同并要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。

　　4.4 乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進(jìn)行設(shè)計制作，導(dǎo)致甲方損失(包括但不限于甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關(guān)費用)的，乙方應(yīng)予以賠償。

　　4.5 乙方不得向任何第三方披露業(yè)務(wù)過程中知悉的甲方之商業(yè)秘密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料，否則應(yīng)當(dāng)支付本合同總價款20%的違約金。本條及于乙方關(guān)聯(lián)公司及其員工。

　　4.6 乙方確保其施工過程中采用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產(chǎn)權(quán)和其他合法權(quán)利，若甲方因此遭受任何損失，包括但不限于罰款、對第三方的賠償、律師費等，乙方應(yīng)當(dāng)全額彌補甲方因此遭受的損失。

　　4.7 由于乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的，甲方可同時按照本合同關(guān)于逾期違約金的約定向乙方求償。

　　4.8 乙方不得將本合同項下權(quán)利義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)讓給任何第三方，否則甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔(dān)本合同結(jié)算價款30%作為違約金。

　　4.9 甲方有權(quán)從應(yīng)付未付款項中隨時扣除乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約金。

　　4.10 如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責(zé)任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。

　　5. 權(quán)利歸屬

　　本合同項下乙方交付的工作成果及其相關(guān)圖紙等材料的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關(guān)圖紙等材料，否則甲方有權(quán)解除本合同并要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。

　　6. 爭議解決方式：

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院解決。

　　7. 合同附則

　　6.1 未盡事宜，雙方可以協(xié)商一致簽訂補充合同，作為本合同的有效修改和/或補充。

　　6.2 本合同一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，具有相同效力。

　　6.3 本合同共有附件____份，分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。

　　6.4 本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。

　　6.5 本合同自雙方簽字、并蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　公司地址：公司地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　銀行帳號：銀行帳號：

定作合同(三) 篇17

　　定作人(買方)：_______________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_______________(乙方)

　　簽訂時間：_______________

　　簽訂地點：_______________

　　雙方根據(jù)《合同法》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　身長褲長服裝名稱數(shù)量金額

　　上腰裙長

　　中腰腰大

　　下腰開檔

　　前胸下檔合計

　　后背中檔來料名稱數(shù)量金額

　　肩寬褲角

　　過肩膝蓋

　　袖長腿肚布樣或式樣

　　袖口臀圍

　　領(lǐng)大領(lǐng)高

　　帽大臺肯

　　前腰積下乍

　　后腰積

　　合計金額：￥取衣日期________年____月____日

　　預(yù)付訂金：￥__________

　　尚欠余款：￥__________

　　第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)(_____)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(_____)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(_____)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號內(nèi)打√)。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_____%償付乙方違約金。收付定金的`__________，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第(_____)項處理。

　　(1)申請仲裁委員會仲裁

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_______________乙方(簽名)：_______________

　　經(jīng)辦人：_______________身份證：_______________

　　聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________

　　________年____月____日________年____月____日

定作合同(三) 篇18

　　_________________ 甲(簡稱甲方)，

　　_________________ 木器加工廠(簡稱乙方)

　　定作下列木器家具，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同，共同信守。

　　1.木料：甲方供應(yīng)，乙方完成定作的家具后，如有余料應(yīng)退還給甲方。

　　2.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：按圖紙式樣規(guī)格制作。

　　圖號家具名稱單位(個)數(shù)量單價總價油漆顏色交貨日期

　　圖號家具名稱單位(個)數(shù)量單價總價油漆顏色交貨日期以上共計加工費人民幣(大寫)

　　3.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按統(tǒng)一規(guī)定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。

　　5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應(yīng)由違約者負(fù)賠償責(zé)任。

　　本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　經(jīng)手人： _________________ 經(jīng)手人：_________________

　　______ 年 ______月 _________ 日簽訂

定作合同(三) 篇19

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　本合同于 年 月 日在 簽訂

　　加工定作合同

　　合同編號：

　　定作人 (甲方)： 簽訂地點：河

　　承攬人 (乙方)： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就 錐銷、定位塊加工定做一批 簽訂合同如下：

　　第一條 加工定作內(nèi)容

　　序號加工定作名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款交貨期限

　　合同總金額人民幣(大寫)：壹拾萬零壹仟玖佰玖拾柒元整(不含稅)￥101997.00元

　　第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求

　　按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方書面委托執(zhí)行。____

　　第三條 技術(shù)資料、圖紙的提供及保密

　　1.甲方在本合同生效 2 日內(nèi)向乙方提供技術(shù)資料、圖紙等必要文件。

　　2.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作，如認(rèn)為甲方提供的圖紙或技術(shù)不合理，應(yīng)及時通知甲方;甲方應(yīng)及時回復(fù);如甲方提出修改意見，乙方應(yīng)按修改意見完成承攬工作。

　　3.乙方對于承攬的工作，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面許可不得留存技術(shù)資料、圖紙等的復(fù)制品。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第四條 原材料的提供和檢驗按 2 執(zhí)行。

　　1.乙方使用的材料由甲方提供，甲方應(yīng)按以下規(guī)定交付材料。

　　材料生產(chǎn)廠商規(guī)格型號單位數(shù)量消耗定額

　　2.乙方使用的材料由乙方提供，乙方應(yīng)依照甲方確定的標(biāo)準(zhǔn)選用材料，并接受甲方檢驗。

　　品名(材料)生產(chǎn)廠商規(guī)格、型號單位數(shù)量消耗定額

　　第五條 甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

　　第六條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.甲方應(yīng)在接到乙方完工通知后3天內(nèi) 驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　3.本合同質(zhì)量保證期為 60日。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　4.雙方當(dāng)事人在檢驗中發(fā)生爭議時，可提交河南省濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)部門 進(jìn)行鑒定,并以該書面鑒定意見作為處理質(zhì)量爭議的依據(jù)。

　　第七條 交(提)貨方式、地點：按 3 執(zhí)行

　　1.乙方送貨至甲方指定地點 / 。

　　2.乙方代辦托運至甲方指定地點 / 。

　　3.甲方在乙方指定地點濮陽市玉成石油機(jī)械有限公司院內(nèi)自行提貨。

　　第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　1.承攬項目所需包裝由乙方合理包裝并符合技術(shù)附件的要求(如有)，適合水運和/或長途內(nèi)陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，符合甲方使用要求。

　　2.包裝物由乙方提供，不計費、_不_回收。

　　第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條 運輸方法、運費及運輸保險負(fù)擔(dān)

　　1.運輸方法：按 / 執(zhí)行。

　　(1)鐵路運輸;(2)公路運輸;(3)水路運輸;(4)聯(lián)合運輸;(5)其他 / 。

　　2.費用負(fù)擔(dān)：按 / 執(zhí)行。

　　(1)運費已包含在本合同價款內(nèi);(2)運輸費用 / 元，由甲方另行支付。

　　3.運輸保險費由 / 方承擔(dān)，共計： / 。由乙方代辦托運的保險受益人為甲方。

　　第十條 結(jié)算方式、時間：按 2 執(zhí)行

　　1. 分期支付：

　　(1)預(yù)付款為合同總價的 / %(即 / 元人民幣)，在本合同生效后的 / 個 工作日內(nèi)乙方向甲方開具上述款項

　　的收據(jù)，甲方收到收據(jù)后 / 個工作日內(nèi)向乙方支付。

　　(2)定作物經(jīng)甲方驗收合格后，甲方將合同總價款的 / %(即 / 元人民幣)，支付給乙方。甲方在收到乙方開具的增值稅發(fā)票后，立即支付該款項。

　　(3)質(zhì)保金為合同總價的 / %(即 / 元人民幣)。甲方在質(zhì)保期期滿后 / 個工作日內(nèi)向乙方支付。

　　2. 一次性支付：甲方應(yīng)在承攬項目交付、驗收合格并在乙方出具相關(guān)票據(jù)后向乙方支付。

　　3.其他支付方式： / 。

　　第十一條 通知

　　甲方聯(lián)系人: 地址: 電話:傳真:

　　乙方聯(lián)系人: 地址: 電話:傳真:

　　第十二條 甲方違約責(zé)任

　　1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　　2.中途終止合同，屬乙方提供原村料的，支付乙方的未履行部分價款的__/__%作為違約金;不屬乙方提供原材料的，支付乙方已履行部分價款的_/___%作為違約金。

　　3.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　4.無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　5. 其他： / 。

　　第十三條 乙方違約責(zé)任

　　1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

　　3.未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　4.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，乙方按逾期交付部分價款的3 %/天的比例支付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款的_3 _%或合同總額的_3 %作為違約金。

　　6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　7.實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8.由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)支付甲方因此造成的損失。

　　9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10.擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　11. 其他： / 。

　　第十四條 不可抗力

　　1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時，應(yīng)在 48 小時內(nèi)向?qū)Ψ酵ㄖ�，并�?yīng)在 3 天內(nèi)提供權(quán)威機(jī)關(guān)的書面證明。

　　2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

　　第十五條 合同的變更和解除

　　1.甲乙雙方協(xié)商一致可變更本合同，但應(yīng)采用書面形式。

　　2.有下列情形之一的，可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。

　　(2)雙方協(xié)商一致解除合同。

　　(3)履行期限屆滿之前，一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務(wù)的，另一方可以解除合同。

　　(4)因一方違約致使合同無法繼續(xù)履行，另一方可以解除合同。

　　第十六條 爭議解決

　　本合同如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，按以下第 2 項處理：

　　1.由 / 仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。

　　2.向合同簽約地人民法院起訴。

　　3.提交中國石化內(nèi)部糾紛調(diào)解處理委員會調(diào)解。

　　第十七條 廉政條款

　　雙方應(yīng)簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書，并履行廉潔從業(yè)義務(wù)。

　　第十八條 其他

　　1.本合同未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2. 本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 六 份， 乙方執(zhí) 二 份，甲方執(zhí) 四 份。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)： 法定代表人(負(fù)責(zé)人)：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號: 賬 號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

定作合同(三) 篇20

　　一、問題的提出

　　買賣合同與承攬合同，作為合同法規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標(biāo)的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報酬的合同。

　　但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn)，上海市長寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

　　二、甄別的意義

　　其實，區(qū)別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實體處理，更在于案件審理中的一些程序問題，主要是：

　　一是確定案件的管轄問題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權(quán)。而買賣合同中，雙方當(dāng)事人沒有約定合同履行地時，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的，以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致，就要以約定地點為合同履行地，以合同約定的交貨地點確定管轄權(quán)。如果合同沒有實際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。

　　二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實主張，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時間驗收、接受加工成果，支付一定的報酬或者材料費用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時間內(nèi)完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實踐中，除了為證明自己主張的事實要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因為不能舉證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買賣合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒有按時完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣人如果不能及時供貨，買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　三、甄別方法

　　甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產(chǎn)過程不需買方制約，賣方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買賣合同糾紛。

　　甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標(biāo)的物是在合同生效后才開始制作的，從制作開始即為定作人所有，承攬人無權(quán)處分，只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在合同成立時已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

定作合同(三) 篇21

　　承攬方（全稱）： _________________________________________定作方（全稱）：_________________________________________ 合同編號: ______________簽訂地點: ______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期： 品_ 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 分期交（收）貨數(shù)量 備注____月____月____月____月____月 總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.

　　2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法： 定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認(rèn)驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因引起的質(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

　　四、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求： 　　

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔(dān)�！〕袛埛綄⒍ㄗ魑锝桓冻羞\人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān)。

　　2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得對方同意�?委托承運人運輸?shù)模�以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。

　　六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結(jié)算辦法及期限：

　　1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　第一點：定作方的違約責(zé)任（1）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（2）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　�。�4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

　�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責(zé)任

　�。�1）違反本合同

　　第一條和

　　第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

　�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用 ；

　�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

　�。�4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。

　　九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。 十

　　一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有177;10%的浮動，在交付時間上有177;＿＿天的浮動。 十

　　二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿(mào)易合同 183;進(jìn)料加工合同十

　　三、雙方需約定的其它事項： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效�！　� 承攬方（蓋章）：　　______________ 定作方 （蓋章）： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿　　　　　法定代表人：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　電話：＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　地址：＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿＿　　　　　　　開戶銀行：＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿日期：________年____月____日

　　返

定作合同(三) 篇22

　　合同編號：____________

　　定作人：______________?簽訂地點：_____________

　　承攬人：______________?簽訂時間：_____________

　　第一條?定作物（注：空格如不夠用，可以另接）

　　定作物名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數(shù)量

　　報酬

　　單價

　　總價

　　合計人民幣金額（大寫）：

　�。ぃ�

　　第二條?承攬人提供的材料（注：空格如不夠用，可以另接）

　　材料名稱

　　_____

　　規(guī)格型號

　　生產(chǎn)廠家

　　計量單位

　　數(shù)量

　　質(zhì)量

　　材料費

　　單價

　　總價

　　合計人民幣金額（大寫）：

　�。ぃ�

　　第三條?定作人對承攬人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間及提出異議的期限：___________________第四條?定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________

　　第五條?承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條?定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：____________

　　第七條?定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：__________________

　　第八條?定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：____________________

　　第九條?定作物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：____________________

　　第十條?定作物的交付方式、期限及地點：___________________________

　　第十一條?定作物的驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點：___________________

　　第十二條?承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：___________________

　　第十三條?定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金）（大寫）_____________元。

　　第十四條?結(jié)算方式及期限：___________________________

　　第十五條?定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十六條?本合同解除的條件：

　�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

　　（二）_______________________________

　　第十七條?定作人違約責(zé)任：________________

　　承攬人違約責(zé)任：__________________________

　　第十八條?合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決。（只能選擇一種）

　�。ㄒ唬┨峤籣________________委員會_____；

　�。ǘ�）依法向____________人民法院起訴。

　　第十九條?其他約定事項：__________________

　　定?作?人

　　定作人（章）：住所：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：

　　法定代表人：委托代理人：

　　電話：傳真:

　　開戶銀行：帳號：

　　稅號：編碼：

　　承?攬?人

　　承攬人（章）：住所：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：

　　法定代表人：委托代理人：

　　電話：傳真:

　　開戶銀行：帳號：

　　稅號：編碼：

　　北京市工商行政管理局制定

定作合同(三) 篇23

　　定作人(甲方)：____________________________________________

　　承攬人(乙方)：____________________________________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條　品名、數(shù)量、價款

　　一、產(chǎn)品名稱：______________________;型號：_______________;

　　櫥柜產(chǎn)地：______________________;總價款：___________元。

　　二、甲方定制的櫥柜及配套產(chǎn)品的數(shù)量單價詳見附件一《核價清單》，其設(shè)計圖紙詳見附件二《設(shè)計圖紙》。

　　第二條　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　按以下第________種方式執(zhí)行：

　　一、執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、________________________________________________。

　　第三條　支付方式

　　本合同價款按以下第________種方式支付：

　　一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部價款。

　　二、____________________________________________________。

　　第四條　交付與安裝

　　一、本合同所訂櫥柜按以下第________種方式交付：

　　1.乙方應(yīng)于________年______月______日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。

　　運費__________元由__________方承擔(dān);

　　2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。

　　二、乙方應(yīng)在櫥柜柜體交貨后__________日內(nèi)完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應(yīng)在__________日內(nèi)進(jìn)行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過__________日。

　　第五條　驗收

　　一、甲方應(yīng)于櫥柜安裝完畢后__________日內(nèi)會同乙方人員對所安裝的櫥柜進(jìn)行驗收。

　　二、有質(zhì)量異議的，雙方同意委托____________________________________進(jìn)行鑒定。

　　第六條　雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　一、甲方廚房應(yīng)具備如下安裝條件(可附頁)：__________________________________________。

　　二、甲方應(yīng)于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，并在墻上將墻內(nèi)的暗線、暗管標(biāo)示清楚。

　　三、甲方自購的與櫥柜安裝有關(guān)的廚房設(shè)備及功能件應(yīng)在安裝之前全部到場，以便乙方開展定位、挖孔等工作。

　　四、乙方提供廚房設(shè)備及功能件的，由乙方負(fù)責(zé)安裝至圖紙標(biāo)示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負(fù)責(zé)。

　　五、櫥柜安裝驗收通過后，乙方應(yīng)向甲方提供發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明和保修卡等資料。

　　六、本櫥柜產(chǎn)品保修期__________年，至驗收合格通過之日起計算。

　　第七條　違約責(zé)任

　　一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價款部分的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價款的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　三、櫥柜產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定，乙方應(yīng)當(dāng)無償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　經(jīng)乙方返工或更換后，仍未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　五、乙方提供的門板或臺面材料、廚房設(shè)備或功能件，發(fā)生缺貨情況的，乙方應(yīng)及時通知甲方，甲方有權(quán)重新選擇，乙方應(yīng)以甲方重新選擇部分價款的__________%作補償。

　　其中門板或臺面材料缺貨，致使甲方無法實現(xiàn)合同目的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　六、_______________________________________________________________________。

　　第八條　其他約定________________________________________________________________________。

　　第九條　爭議解決

　　雙方發(fā)生爭議的，可協(xié)商解決，或向有關(guān)部門申請調(diào)解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。

　　第十條　本合同一式__________份，甲、乙雙方各執(zhí)__________份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

　　定作人(甲方)：_____________　承攬人(乙方)：_____________

　　住所：_______________________　住所：_______________________

　　聯(lián)系電話：___________________　聯(lián)系電話：___________________

　　法定代表人：_________________　法定代表人：_________________

　　委托代理：___________________　委托代理人：_________________

　　開戶銀行：___________________　開戶銀行：___________________

　　賬號：_______________________　賬號：_______________________

　　郵政編碼：___________________　郵政編碼：___________________

　　簽訂地點：___________________　簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：___________________　簽訂時間：___________________

定作合同(三) 篇24

　　合同編號：_________

　　定做人：_________

　　承攬人：_________

　　簽訂地點：_________

　　簽訂時間：_________年_________月_________日

　　第一條　定作物、數(shù)量、報酬、交付期限

　　第二條　承攬人提供的材料

　　第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

　　_________。

　　第四條　定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　_________。

　　第五條　承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　_________。

　　第六條　加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　_________。

　　第七條　定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　_________。

　　第八條　承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書的_________日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條　定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條　定作物的交付方式及地點：

　　_________。

　　第十一條　定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

　　_________。

　　第十二條　報酬的結(jié)算方式及期限：

　　_________。

　　第十三條　定作人在_________年_________月_________日前交定金(大寫)_________。

　　第十四條　本合同解除的條件：

　　_________。

　　第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條　違約責(zé)任：

　　_________。

　　第十七條　合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(一)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條　其他約定事項：

　　_________。

　　定作人　　　　　承攬人　　　　　鑒(公)證意見

　　定作人(章)：　定作人(章)：

　　住所：　　　　　住所：

　　法定代表人：　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：　　委托代理人：

　　電話：　　　　　電話：

　　開戶銀行：　　　開戶銀行：　　　鑒(公)證機(jī)關(guān)

　　(章)

　　帳號：　　　　　帳號：

　　郵政編碼：　　　郵政編碼：　　　經(jīng)辦人：

　　年 月 日　　　年 月 日　　　　年 月 日

定作合同(三) 篇25

　　相關(guān)合同樣本之加工定作合同

　　合同編號：

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　|定作物品| | | |價款或酬金 | 交貨數(shù)量及交貨期限 |

　　| |規(guī)格型號|計量單位|數(shù) 量|------|-------|

　　|名或項目| | | |單價|總金額|合計|

　　|合計人民幣金額(大寫) |

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　二、定作方帶料

　　|材料名稱|規(guī)格型號|計量單位|數(shù) 量|質(zhì) 量|提供日期|消耗定額|單 價|總金額|

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責(zé)任

　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |

　　|單位名稱(章) |單位名稱(章) |

　　|單位地址： |單位地址： |

　　|法定代表人： |法定代表人： |

　　|委托代理人： |委托代理人： |經(jīng)辦人： |

　　|電 話： |電 話： | 鑒(公)證機(jī)關(guān)(章) |

　　|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |

　　|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規(guī)定外， |

　　|帳 號： |帳 號： |鑒(公)證實行自愿原則) |

　　|郵政編碼： |郵政編碼： |

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　監(jiān)制部門： 印制單位：

定作合同(三) 篇26

　　甲方：________________

　　辦公地址：____________

　　聯(lián)系電話：____________

　　傳真：________________

　　編碼：____________

　　乙方：________________

　　辦公地址：____________

　　聯(lián)系電話：____________

　　傳真：________________

　　編碼：____________

　　為了促進(jìn)____賽事活動的開展，保障各類賽事紀(jì)念物品的供應(yīng)，甲乙雙方根據(jù)各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中，甲方是體育賽事運作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制作本合同項下帶有“____”名稱（以下稱“名稱”）及帶有____徽記（以下簡稱“徽記”）的禮品、紀(jì)念品。乙方是經(jīng)甲方選定、并接受甲方定作帶有“徽記”、“名稱”禮品、紀(jì)念品的單位，乙方是合法存續(xù)的企業(yè)法人，管理規(guī)范，敬業(yè)守信，其加工及服務(wù)人員均符合相應(yīng)技術(shù)或?qū)�業(yè)資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。（乙方法人營業(yè)執(zhí)照及其員工技術(shù)或?qū)�業(yè)資質(zhì)證書作為本合同附件三）。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《_____》、《中華人民共和國體育法》以及有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 定義

　　1.1 定作：指本合同項下，經(jīng)甲方書面認(rèn)可并選定的乙方設(shè)計、定作的帶有“徽記”及“名稱”的產(chǎn)品。

　　1.2 產(chǎn)品：是指甲方選定的帶有“徽記”及“名稱”的領(lǐng)帶、絲巾及紀(jì)念章的禮品和紀(jì)念品。

　　1.3 徽記：指由_______組成的徽記，詳見附件一。

　　1.4 產(chǎn)品資料：包括但不限于與產(chǎn)品有關(guān)的帶有“徽記”及“名稱”的設(shè)計方案、圖紙、樣稿等書面資料。

　　第二條 定作與服務(wù)

　　2.1 聘用：甲方委托乙方按照甲方的指導(dǎo)與監(jiān)督提供服務(wù)，依據(jù)本合同項下的條款和條件，設(shè)計、定作和交付產(chǎn)品。甲方據(jù)此授予乙方對“徽記”和“名稱”有限的、非獨家的、不可轉(zhuǎn)讓的使用許可，即乙方可棄受委托期限內(nèi)僅為在產(chǎn)品上，以及與其相關(guān)的包裝、標(biāo)識或其他組成部分中使用和復(fù)制“徽記”和“名稱”。

　　2.2 定作與服務(wù)：乙方保證，所有定作與服務(wù)的員工均按照本行業(yè)適用的高標(biāo)準(zhǔn)，以負(fù)責(zé)的方式履行義務(wù)。甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)行使總體監(jiān)督、隨時現(xiàn)場檢查權(quán)、控制和審批權(quán)，乙方應(yīng)予以充分配合并不得阻撓。這一監(jiān)督權(quán)包括有權(quán)檢查并就服務(wù)的具體事項提出意見和建議。

　　2.3 人員的配置：所有服務(wù)均由乙方的全職雇員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務(wù)，應(yīng)經(jīng)過甲方的事先書面批準(zhǔn)或認(rèn)可。

　　未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下產(chǎn)品分包、轉(zhuǎn)包或轉(zhuǎn)讓，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方面終止本合同。

　　2.4 產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、式樣、色彩、材質(zhì)等要求必須符合國家相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并同時應(yīng)與甲方書面認(rèn)可的樣品保持完全一致，且不能存在任何質(zhì)量瑕疵。

　　2.5 按時交貨：乙方同意，如果不能按照合同規(guī)定的時間交貨，乙方應(yīng)立即以書面形式向甲方說明該等情況，并承擔(dān)違約責(zé)任和支付因遲延交貨給甲造成的實際損失。

　　甲方對產(chǎn)品的各項要求，以產(chǎn)品訂單為準(zhǔn)（詳見附件二）。甲方在雙方書面約定的交貨日期前____天向乙方發(fā)送仃單，乙方須按訂單確定的各項交貨條件交付產(chǎn)品。

　　2.6 未經(jīng)甲方的預(yù)先書面批準(zhǔn)，乙方不得直接或間接從事或允許以下事項：

　　2.6.1 為授權(quán)范圍之外的任何個人或?qū)嶓w制造授權(quán)產(chǎn)品或向任何個人或?qū)嶓w銷售產(chǎn)品，或通過任何其他方式將產(chǎn)品流入市場。乙方如有以上行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方面終止本合同；

　　2.6.2 對于不合格產(chǎn)品及甲方因產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而拒的產(chǎn)品的處置由乙方自行解決并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.7 非獨家權(quán)利：乙方理解并同意，本合同并未在甲、乙雙方間建立任何排他性關(guān)系。

　　第三條 交貨與驗收

　　3.1 乙方理解并同意，甲方在本合同第四條承擔(dān)付款義務(wù)的前提條件是乙方全面交付驗收合格的產(chǎn)品并遵守其在本合同項下的全部義務(wù)。

　　3.2 對于實際產(chǎn)品與樣品不符或存在任何制造或包裝方面缺陷的產(chǎn)品，甲方在驗貨時不予接收，并由乙方承擔(dān)退還的全部費用。

　　3.3 乙方應(yīng)按照甲方指定的交貨地點，于本合同項下各筆訂單確定交貨時間和地點交貨、

　　3.4 甲方應(yīng)與乙方交貨時在交貨地點進(jìn)行現(xiàn)場驗貨，并經(jīng)驗收合格后，在入庫單（“送貨單”）上簽字。甲方在入貨后一個月內(nèi)，對于質(zhì)量不合格產(chǎn)品，有權(quán)提出異議并要求退貨，乙方應(yīng)予接受，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　3.5 如果乙方在簽約、定作、制造、供貨或驗收過程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實或產(chǎn)品缺陷等行為的，即使甲方向乙方出具了驗收合格的證明，該驗收合格證明亦不具備任何法律約束力。

　　第四條 付款

　　4.1 除非本合同第三條另有規(guī)定，所有產(chǎn)品的單位購買價，均應(yīng)視為已經(jīng)包含了向甲方交付單位產(chǎn)品所適用的所有包裝、運輸、_____、稅款等的費用。

　　4.2 甲方應(yīng)于收到同類別產(chǎn)品的全部貨物及其發(fā)票這兩個日期當(dāng)中較晚日期之后的____個工作日內(nèi)，向乙方支付同類別產(chǎn)品的全部貨款，但本合同另有約定的除外。

　　第五條 乙方的承諾

　　5.1 乙方確認(rèn)并接受甲方及其組織活動的形象和價值，并同意在提供服務(wù)時，均以促進(jìn)和提升甲方和其組織活動的形象、利益為宗旨。

　　5.2 乙方確認(rèn)，接受甲方委托是基于乙方的服務(wù)對于公眾及甲方已具有較高的聲譽。因此，乙方同意，不得采取任何方式或為任何目的而向任何第三方或向公眾聲明其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認(rèn)可”。

　　5.3 乙方承諾并同意：

　　5.3.1 在本合同委托期內(nèi)依照本合同條款約定制造、定作和交付產(chǎn)品；

　　5.3.2 始終以有利于甲方的聲譽、形象和名譽為宗旨從事商業(yè)活動；

　　5.3.3 不從事任何欺作、誤導(dǎo)或不道德行為，包括但不限于對任何賽事合作伙伴或制造商的任何競爭對手的任何低毀；

　　5.3.4 不得對任何產(chǎn)品進(jìn)行虛假或誤導(dǎo)性的陳述以及從事任何非法或欺作性活動或廣告宣傳；

　　5.3.5 不得為任何產(chǎn)品而向任何一方索要或接受任何賄賂、回扣、或其他暗含的或非法的傭金或款項；

　　5.3.6 不得直接或間接從事或授權(quán)制造、分配或出售任何假冒產(chǎn)品；

　　5.3.7 確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全，并符合其設(shè)計用途；

　　5.3.8 確保產(chǎn)品或其資料不侵犯或違反任何第三方的任何權(quán)利；

　　5.3.9 確保甲方委托定作的產(chǎn)品不在市場上稍售；

　　5.3.10 未經(jīng)甲方書面同意，不得授權(quán)自己的子公司或關(guān)聯(lián)公司使用“名稱”和“徽記”；

　　5.3.11 在本合同有效期內(nèi)，乙方僅為履行本合同之目的，使用甲方“名稱”和“徽記”，該權(quán)利只能在執(zhí)行本合同范圍內(nèi)使用，不得將該權(quán)利延伸到本合同內(nèi)容以外。

　　第六條 保密信息的使用

　　乙方確認(rèn)，在提供服務(wù)的過程中，乙方可能會得到甲方保密信息，包括但不限于：財務(wù)、人員信息、客戶信息、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品的修改和計劃信息等。乙方同意，所有保密信息均具有保密性質(zhì)，并為甲方專有。乙方僅為提供服務(wù)之目的使用保密信息，不得為任何其他目的使用或授權(quán)使用全部或部分的保密信息。

　　本合同終止后，乙方在本合同項下保密義務(wù)在兩年之內(nèi)并不隨之終止。

　　第七條 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

　　7.1 乙方承認(rèn)并確認(rèn)，“徽記”、“名稱”以及相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)均受到《中華人民共和國_____法》、《中華人民共和國著作權(quán)法》、《特殊標(biāo)志保護(hù)條例》和其他法律法規(guī)的保護(hù)。所有本合同項下產(chǎn)品的資料均依照甲方的要求預(yù)定和制造，并均應(yīng)于完成時，視同自動成為甲方獨家的、排他的、永久的資產(chǎn)，且不論產(chǎn)品資料是否最終為甲方所采用。甲方擁有這些產(chǎn)品資料的全部著作權(quán)、專利權(quán)、_____權(quán)和其他知識產(chǎn)權(quán)。甲方應(yīng)被視為產(chǎn)品資料的唯一作者；

　　產(chǎn)品應(yīng)被認(rèn)定為適用于法律意義上的、為甲方提供的“委托創(chuàng)作作品”。如果甲方需要再生產(chǎn)本合同項下的產(chǎn)品，在同等條件下應(yīng)繼續(xù)委托乙方提供該等服務(wù)；如果有其他的委托安排，需經(jīng)合同雙方另簽書面協(xié)議。

　　若甲方不再需要本合同項下的產(chǎn)品，在接到甲方書面通知后，乙方承諾立即停止加工制造產(chǎn)品或向第三方透露產(chǎn)品設(shè)計信息。

　　7.2 乙方保證其定作的產(chǎn)品的一部分或全部均不受第三方提出的侵犯其產(chǎn)品專利權(quán)、_____權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的訴訟或_____。

　　7.3 甲方承認(rèn)并確認(rèn)，其他不帶有“徽記”和“名稱”等的產(chǎn)品設(shè)計樣稿版權(quán)歸乙方所有。但甲方在本合同有效期內(nèi)可以無償使用。

　　7.4 甲、乙雙方共同承諾

　　尊重知識產(chǎn)權(quán)，遵守國家有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策和法律；

　　保證向?qū)Ψ剿�提供信息的�?zhǔn)確性，可靠性和完整性；

　　保持良好的商業(yè)道德，雙方應(yīng)真誠合作，不做損害對方利益的事。

　　第八條 合同的整體性

　　本合同（含附件）包含了雙方對本合同的全部理解，并取代以前所有的有關(guān)口頭、書面的意向、安排和約定。對本合同的任何修改或補充，應(yīng)以補充協(xié)議的形式進(jìn)行。補充協(xié)議構(gòu)成本協(xié)議的一部分，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章后生效，并與本合同正本具有同等的法律約束力。

　　第九條 合同的期限

　　本合同自____年____月____日生效，自____年____月____日止。

　　第十條 違約責(zé)任

　　10.1 如果本合同的任何一方實質(zhì)違背本合同而致使本合同終止，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約賠償責(zé)任。

　　10.2 如果因乙方原因，導(dǎo)致交貨日期遲延，乙方應(yīng)按日向甲方償付不能交貨部分和逾期交貨部分貨款總值____％的違約金；如果交貨的產(chǎn)品數(shù)量少于合同項下訂單的數(shù)量，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金____萬元并賠償由此給甲方及其客戶造成的直接或間接損失；如果交貨的產(chǎn)品數(shù)量多于合同項下訂單的數(shù)量，甲方有權(quán)拒收。如因不可抗力導(dǎo)致交貨日期推延或供貨數(shù)量少于合同的約定數(shù)量，乙方應(yīng)于供貨截止日期前書面通知甲方，并協(xié)商具體解決方式。

　　第十一條 保證陳述

　　雙方互相陳述、保證和承諾如下：

　　11.1 雙方均具有完全的權(quán)利和法律權(quán)限或有效的授權(quán)簽訂和履行本合同。

　　11.2 本合同經(jīng)雙方簽署，即依其中條款構(gòu)成對雙方合法、有效和有約束力的責(zé)任。

　　第十二條 遵守法律

　　如果有合理的原因相信本合同的任何條款違反了國家或地方的法律法規(guī)，那么雙方須及時修改本合同以遵守法律。但是如果修改令本合同喪失了其根本目的，那么將認(rèn)同雙方同意終止。如果本合同因本條而終止，款項應(yīng)支付至終止日的履行程度。那些為將來而已支付的款項應(yīng)按比例退還，除了明確規(guī)定在協(xié)議終止后仍然有效的條款以外，任何一方將不就本合同而負(fù)任何義務(wù)或責(zé)任。

　　第十三條 不可抗力

　　13.1 不可抗力是指在簽訂本協(xié)議時不能預(yù)見到的，阻礙其實際履行義務(wù)的，不可避免又無法克服的客觀情況。就本協(xié)議而言，不可抗力事故包括地震、火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)、海難等自然現(xiàn)象以及戰(zhàn)爭和爆炸；

　　13.2 因不可抗力的發(fā)生，該方應(yīng)及時書面通知對方，而不構(gòu)成該方違約，無須承擔(dān)違約責(zé)任或者其他賠償責(zé)任；

　　13.3 因不可抗力引發(fā)的問題，甲、乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決，使本合同能合理地繼續(xù)履行。但是因不可抗力延誤持續(xù)____個月以上時，則任何一方均有權(quán)以書面方式通知對方終止本合同；

　　13.4 乙方在本合同終止后，應(yīng)立即停止使用“徽記”和“名稱”。

　　第十四條 合同的變更、解除、終止

　　本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至合同終止或者雙方權(quán)利義務(wù)均履行完畢之日（以較晚發(fā)生者為準(zhǔn)）。

　　14.1 本合同生效后具有法律約束力，雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時，除本合同已約定外，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議。在新的書面協(xié)議未達(dá)成之前，本合同依然有效。

　　14.2 本合同的修改、變更、解除、終止，均應(yīng)以雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章的書面文件為準(zhǔn)。

　　14.3 除了本合同中或根據(jù)法律規(guī)定的補救方法以外，在不影響提出終止的一方的其他法律權(quán)力的前提下，任何一方有權(quán)在出現(xiàn)下列情況時終止本合同，自另一方收到終止通知時生效：

　　14.3.1 另一方在執(zhí)行本合同條款時發(fā)生大重違約，而且在違約方收到違約通知的____天內(nèi)未能糾正；或

　　14.3.2 另一方在本合同中的任何陳述或保證被證明有重大的不正確或不準(zhǔn)確；

　　14.3.3 另一方不履行合同使本合同目標(biāo)不能實現(xiàn)；或

　　14.3.4 另一方因解散、破產(chǎn)等因素喪失履約能力。

　　14.4 如果甲方或乙方未能遵守或履行本協(xié)議中的義務(wù)，并在守約方書面要求兩周后仍不履行，守約方可以書面形式通知對方終止合同，并按損失要求賠償。

　　14.5 本合同因為在此所述的任何原因而終止，都不解除任何一方履行至終止日前的責(zé)任，或者是履行終止后仍然有效的條款的責(zé)任。

　　第十五條 爭議的解決

　　因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方均可選擇以下爭端解決機(jī)制：

　　15.1 提請北京市_____委員會按照該會_____規(guī)則進(jìn)行_____；

　　15.2 訴至有管轄權(quán)的人民法院。

　　第十六條 其他

　　16.1 所有根據(jù)本合同要求和許可發(fā)出的通知都必須是書面的，在親手送達(dá)或在以特快專遞（需要有回執(zhí)）發(fā)出三天后視為正式生效。

　　16.2 本合同構(gòu)成雙方之間就本合同所述內(nèi)容的全部理解，取代所有先前其他或同期的有關(guān)所述內(nèi)容的協(xié)議。

　　16.3 甲乙雙方確認(rèn)，在合作期間，一方可能得到另一方的保密資料。雙方同意除非為了履行本合同而需要使用保密資料，雙方將保護(hù)保密資料，只在履行本合同時對同樣知道該等資料是保密資料并同意保密的人等披露保密資料。披露以所需知道的范圍為限。保密責(zé)任不包括非經(jīng)一方違反保密責(zé)任而已為公眾所知或根據(jù)法律要求披露的資料，本合同終止之后保密責(zé)任繼續(xù)有效。

　　16.4 本合同未經(jīng)雙方同意并特別指明是時本合同的修改，以書面形式經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署，不得修改。

　　16.5 一方未對另一方違反本合同條款行為或之后的違約行為作出反對或采取行動不得視為棄權(quán)。本合同中的權(quán)利和補救方式是累積性的，任一方行使一項權(quán)力或補救不排除或放棄其對其他權(quán)利和補救方式的行使。

　　16.6 本合同中標(biāo)題是只為方便查閱，不構(gòu)成本合同的實質(zhì)內(nèi)容。

　　16.7 任何一方?jīng)]有另一方的事先書面許可不得轉(zhuǎn)讓或授權(quán)本合同下的權(quán)利和/或責(zé)任。本合同和其中所有條款對雙方有效，也對雙方各自的繼承和批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)讓人有效。在任何情況下，允許的轉(zhuǎn)讓都不能免除出讓人的責(zé)任。

　　16.8 本合同附件構(gòu)成本合同的一部分，與合同條款同樣有效，對合同雙方構(gòu)成約束力。

　　16.9 本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份；

　　16.10 本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

　　附件1：徽記標(biāo)準(zhǔn)圖

　　附件2：產(chǎn)品訂單

　　附件3：乙方法人營業(yè)執(zhí)照及其員工技術(shù)或?qū)�業(yè)資質(zhì)證書

　　甲方_________（公章） 乙方______（公章）

　　代表_________（簽字）  代表______（簽字）

　　電話：______ 電話：________

　　______年____月____日 ____年____月____日

定作合同(三) 篇27

　　合同編號：___________

　　上海市櫥柜定作合同（20__版）

　　定作人（甲方）：____________________________________________

　　承攬人（乙方）：____________________________________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條品名、數(shù)量、價款

　　一、產(chǎn)品名稱：______________________；型號：_______________；

　　櫥柜產(chǎn)地：______________________；總價款：___________元。

　　二、甲方定制的櫥柜及配套產(chǎn)品的數(shù)量單價詳見附件一《核價清單》，其設(shè)計圖紙詳見附件二《設(shè)計圖紙》。

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　按以下第________種方式執(zhí)行：

　　一、執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、________________________________________________。

　　第三條支付方式

　　本合同價款按以下第________種方式支付：

　　一、甲方于________年______月______日前向乙方支付全部價款。

　　二、____________________________________________________。

　　第四條交付與安裝

　　一、本合同所訂櫥柜按以下第________種方式交付：

　　1.乙方應(yīng)于________年______月______日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。運費__________元由__________方承擔(dān)；

　　2.甲方于________年______月______日至__________________________________________________________自提。

　　二、乙方應(yīng)在櫥柜柜體交貨后__________日內(nèi)完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應(yīng)在__________日內(nèi)進(jìn)行臺面安裝；自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過__________日。

　　第五條驗收

　　一、甲方應(yīng)于櫥柜安裝完畢后__________日內(nèi)會同乙方人員對所安裝的櫥柜進(jìn)行驗收。

　　二、有質(zhì)量異議的，雙方同意委托____________________________________進(jìn)行鑒定。

　　第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　一、甲方廚房應(yīng)具備如下安裝條件（可附頁）：__________________________________________。

　　二、甲方應(yīng)于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，并在墻上將墻內(nèi)的暗線、暗管標(biāo)示清楚。

　　三、甲方自購的與櫥柜安裝有關(guān)的廚房設(shè)備及功能件應(yīng)在安裝之前全部到場，以便乙方開展定位、挖孔等工作。

　　四、乙方提供廚房設(shè)備及功能件的，由乙方負(fù)責(zé)安裝至圖紙標(biāo)示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負(fù)責(zé)。

　　五、櫥柜安裝驗收通過后，乙方應(yīng)向甲方提供發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明和保修卡等資料。

　　六、本櫥柜產(chǎn)品保修期__________年，至驗收合格通過之日起計算。

　　第七條違約責(zé)任

　　一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價款部分的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價款的__________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　三、櫥柜產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定，乙方應(yīng)當(dāng)無償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。經(jīng)乙方返工或更換后，仍未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　五、乙方提供的門板或臺面材料、廚房設(shè)備或功能件，發(fā)生缺貨情況的，乙方應(yīng)及時通知甲方，甲方有權(quán)重新選擇，乙方應(yīng)以甲方重新選擇部分價款的__________%作補償。其中門板或臺面材料缺貨，致使甲方無法實現(xiàn)合同目的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　六、___________________________________________________________________________________________________________。

　　第八條其他約定_______________________________________________________________________________________________。

　　第九條爭議解決

　　雙方發(fā)生爭議的，可協(xié)商解決，或向有關(guān)部門申請調(diào)解；也可提請上海仲裁委員會仲裁（不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去）。

　　第十條本合同一式__________份，甲、乙雙方各執(zhí)__________份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

　　定作人（甲方）：_____________承攬人（乙方）：_____________

　　住所：_______________________住所：_______________________

　　聯(lián)系電話：___________________聯(lián)系電話：___________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理：___________________委托代理人：_________________

　　開戶銀行：___________________開戶銀行：___________________

　　賬號：_______________________賬號：_______________________

　　郵政編碼：___________________郵政編碼：___________________

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：___________________簽訂時間：___________________

　　附件一

　　合同編號：________

　　核價清單

　　產(chǎn)品名稱：_________型號___________

　　品牌

　　材質(zhì)

　　顏色

　　單位

　　數(shù)量

　　規(guī)格

　　單價

　　合計（元）

　　臺面

　　柜

　　體

　　門板

　　側(cè)板

　　底板

　　后背板

　　封邊條

　　壓頂線

　　玻璃門

　　柜體高度（mm）

　　吊柜:

　　地柜：

　　附：踢腳線：拉手：鉸鏈：

　　玻璃：玻璃壓條：

　　廚

　　房

　　設(shè)

　　備

　　灶具

　　脫排

　　水槽

　　籠頭

　　洗碗機(jī)

　　消毒柜

　　特

　　殊

　　五

　　金

　　翻門件

　　拉籃

　　垃圾桶

　　米箱

　　抽屜滑軌

　　氣鼓

　　特殊制作要求

　　合計金額：

　　甲方簽字

　　乙方簽字

　　附件二設(shè)計圖紙

定作合同(三) 篇28

　　甲方：__________有限公司

　　乙方：_____________________

　　依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，以資共同信守。

　　第一條合同主體

　　1.甲方(定作人)：___________有限公司

　　住所：_____________________

　　郵編：_____________________

　　法定代表人：________________

　　注冊號：_____________________

　　2.乙方(承攬人)：___________有限公司

　　住所：_____________________

　　郵編：_____________________

　　法定代表人：________________

　　注冊號：_____________________

　　3.甲方為依法設(shè)立的法人單位，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。

　　4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶)，有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗)，熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.乙方合同主體變更：

　　(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

　　(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。

　　(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。

　　第二條定作物

　　1.定作物清單及價款

　　定作物名稱：_____________________

　　規(guī)格型號：_____________________

　　計量單位：_____________________

　　價款：_____________________

　　2.價格組成及價格有效期：

　　(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關(guān)費用

　　(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。

　　a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。

　　第三條合同價款

　　1.總價款及結(jié)算方式：

　　2.付款方式：有/無定金(比例)。

　　3.付款提示：乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。

　　4.發(fā)票：

　　每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權(quán)拒絕付款，同時乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽損失。

　　5.支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

　　b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

　　6.收款人信息：開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù)，乙方損失自行承擔(dān)。

　　第四條設(shè)計與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1.設(shè)計由【甲/乙】方負(fù)責(zé)(必要時甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計)：______

　　(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計，則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計文件。乙方應(yīng)對其進(jìn)行校對，對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。

　　(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計，則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計文件，甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件。

　　2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。

　　3.樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

　　1)不使用樣品。

　　2)本合同定作物樣品由提供，雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。

　　3)在正式制作前，乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。

　　4.其它要求：除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處，以要求高者為準(zhǔn)。

　　第五條原材料

　　1.主要原材料清單

　　提供方:________________________

　　名稱:________________________

　　品牌:________________________

　　生產(chǎn)廠家:________________________

　　規(guī)格型號:________________________

　　計量:________________________

　　單位:________________________

　　數(shù)量:________________________

　　甲方:________________________

　　乙方:________________________

　　2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。

　　3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書面意見。

　　4.甲供原材料由方負(fù)責(zé)運輸至乙方加工、制作地點(地址為：______)，費用由承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進(jìn)行檢驗，如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議，應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。

　　5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】

　　6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】

　　第六條制作與包裝

　　1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時限制作定作物。

　　2.乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權(quán)解除本合同，并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

　　3.包裝要求：______乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標(biāo)識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔(dān)，且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。

　　4.特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。

　　5.其他約定：______

　　第七條交貨

　　1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨。

　　2.交貨時間：______。

　　3.交貨地點：______(詳細(xì)地址：______)。

　　4.運輸：______運輸由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔(dān)。

　　5.驗收：______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進(jìn)行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝，則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

　　6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：______定作物毀損、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔(dān)，交貨驗收合格后由甲方承擔(dān)。

　　7.交貨遲延：______每遲延一日，乙方應(yīng)按合同價款的0.05______%承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到七日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)按合同價款的______承擔(dān)違約金�！�

　　8.數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補足，并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價款的______承擔(dān)違約金。

　　9.質(zhì)量瑕疵：______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定，則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價款的20______%承擔(dān)違約金。

　　第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)

　　1、安裝責(zé)任：______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔(dān)。

　　2、安裝工期：______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進(jìn)場時間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價款的0.05______%的違約金。

　　3、施工要求：______

　　(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

　　(2)檢查與整改：______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方必須按要求返工或修復(fù)完善，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費用由乙方承擔(dān)，且工期不予順延。

　　4、資源供應(yīng)：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔(dān)。

　　5、安全監(jiān)護(hù)：______

　　(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場安裝，則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求，不需要進(jìn)行調(diào)整改造。

　　(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具，現(xiàn)場需設(shè)專門人員進(jìn)行時時監(jiān)護(hù)，并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。

　　6.自檢與復(fù)檢：______本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后報甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗收。

　　7.驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi)，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

　　第九條保修

　　1.保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的，以安裝完畢后驗收合格的確認(rèn)文件所載時間為準(zhǔn)

　　2.保修金：______。

　　3.保修：______保修期內(nèi)，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

　　4.未履行保修義務(wù)：______

　　(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追索。

　　(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達(dá)現(xiàn)場的有效證據(jù)。

　　5.保修金的支付需同時滿足下列條件：______

　　(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。

　　(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

　　(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

　　(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。

　　6.甲方不需要支付保修金的利息。

　　第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密

　　1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費、律師費等。

　　2.乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。

　　第十一條履約擔(dān)保

　　1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保，用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù)：______

　　(1)保證金

　　(2)銀行保函

　　2.乙方采用下列第種方式提供保證金：______

　　(1)現(xiàn)金

　　(2)電匯

　　(3)轉(zhuǎn)賬支票

　　3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

　　4.乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失。

　　5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

　　第十二條風(fēng)險提示

　　1.價格波動：______雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素，合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項，任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔(dān)。

　　(1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。

　　(2)原則：______任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格。

　　2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應(yīng)直接參與協(xié)商，否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議，并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

　　3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。

　　4.合法性：______乙方向甲方提交虛假發(fā)票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。

　　第十三條公平競爭

　　1、在投標(biāo)、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。

　　2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的，甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后，甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。

　　3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。

　　4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。

　　5、在投標(biāo)、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。

　　6、甲方受理投訴的方式：______

　　聯(lián)系人：______電話：______

　　信函郵寄地址：______

　　投訴專用電子郵箱：______

　　第十四條通知

　　1.甲方聯(lián)系人及通訊方式：______

　　聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

　　地址：______郵編：______

　　email：______

　　2.乙方聯(lián)系人及通訊方式：______

　　聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

　　地址：______郵編

　　email：______

　　3.雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。

　　4.上述內(nèi)容可以派員送達(dá)，傳真，郵寄或特快專遞送達(dá)，電話通知的應(yīng)及時補充書面文件。

　　5.派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。

　　6.采用傳真方式的，以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號即視為送達(dá)。

　　7.采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的，受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。

　　8.采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的，收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。

　　9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。

　　10.如受送達(dá)一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達(dá)的，由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第十五條爭議解決承攬合同范本大全

　　1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

　　第十六條合同附件

　　下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

　　1.附件一：______定作物明細(xì)表

　　2.附件二：______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》

　　3.附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。

　　4.附件四：______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

　　第十七條合同效力

　　1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

　　2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準(zhǔn)。

　　3.本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，各份具有同等法律效力。

　　第十八條其他約定

　　1.其他約定：______

　　(本頁以下無正文)

　　合同簽章頁

　　(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁，無正文)

　　甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

　　法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

　　(或)委托代理人(簽字)：______(或)委托代理人(簽字)：______

　　簽訂地點：______

　　簽訂日期：______年月日

　　附件一

　　定作物明細(xì)表

　　附件二：______

　　《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

　　附件四：______授權(quán)委托書

　　致：______【甲方公司名稱】

　　我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件，我單位均予以承認(rèn)。

　　代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。

　　特此委托。

　　委托單位：______(蓋章)

　　法定代表人或負(fù)責(zé)人：______(簽字)

　　年月日

　　受委托人：______

　　姓名：______職務(wù)：______電話：______

　　住所：______身份證號碼：______

定作合同(三) 篇29

　　合同編號：____________

　　定作方：____________________________________

　　承攬方：____________________________________

　　簽訂地點：__________________________________

　　簽訂時間：____________年_______月_________日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　────────────────────────────────────

　　四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

　　────────────────────────────────────

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　────────────────────────────────────

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　────────────────────────────────────

　　七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　────────────────────────────────────

　　八、交(提)貨方式及地點

　　────────────────────────────────────

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　────────────────────────────────────

　　十、結(jié)算方式及期限

　　────────────────────────────────────

　　十一、違約責(zé)任

　　────────────────────────────────────

　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

　　────────────────────────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────────────────────

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　────────────────────────────────────

　　定作方

　　單位名稱(章)

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：承攬方

　　單位名稱(章)

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：鑒(公)證意見：

　　經(jīng)辦人：

　　鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

　　年月日

　　(注：除國家另有規(guī)定外，鑒(公)證實行自愿原則)

　　有效期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日

　　監(jiān)制部門：______________________ 印制單位：____________________