安裝承攬合同模板集錦(通用14篇)
安裝承攬合同模板集錦 篇1
甲 方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 乙 方:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自 愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關(guān) 事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況 1、工程地點(diǎn):
2、工程期限:收到預(yù)付款后30天完工
3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程,乙方負(fù)責(zé)提供污水處理裝置的運(yùn)輸、安裝、通電(平臺(tái)至污水處理裝置的電源線及通電)、調(diào)試,并積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設(shè)備資料,甲方負(fù)責(zé)(4米2.5米)基礎(chǔ)平臺(tái)一座、380V電纜一根(從裝配配電柜至基礎(chǔ)平臺(tái))、原隔油池的改造。
第二條 甲方工作
1、甲方負(fù)責(zé)合同履行中對(duì)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和 其它事宜;
2、工程施工安裝前的準(zhǔn)備工作【見設(shè)計(jì)方案中的(六、新增設(shè)備及土建改造) 】; 3、甲方應(yīng)及時(shí)指派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)配合工程安裝、運(yùn)行調(diào) 試、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄及確認(rèn)等工作:
4、甲方應(yīng)為乙方人員進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)及工作提供方便;
5、乙方提供的技術(shù)資料,甲方應(yīng)予保密,除與本工程使用、維修等相關(guān)用途外,未經(jīng)乙方同意,甲方不得提供給第三方參考或轉(zhuǎn)讓給第三方使用。
第三條 乙方工作
1、乙方對(duì)本合同規(guī)定的服務(wù)范圍的工程的如期完成、質(zhì)量和售后服務(wù)等負(fù)責(zé); 2、對(duì)甲方提供的全部資料,未經(jīng)甲方同意,不得向第三方提供或用于本項(xiàng)目以外的同類工程;
3、乙方應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)工作。并有義務(wù)提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關(guān)資料;
4、乙方自行全面負(fù)責(zé)工程中乙方所有人員的安全,并嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程;
5、乙方進(jìn)入廠區(qū)施工前,必須與甲方簽定外包單位安全協(xié)議書,按甲方要求提供相應(yīng)的資質(zhì)證書,特殊工種人員必須持證上崗;
6、進(jìn)入甲方廠區(qū)施工,乙方必須遵守甲方的廠紀(jì)廠規(guī),不得私自動(dòng)用水電;
7、在水質(zhì)水量正常的情況下(詳見方案),乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經(jīng)過污水裝置處理后能符合上海市污水排放標(biāo)準(zhǔn)即含油20mg/l;
8、工程竣工后,將產(chǎn)品說明書、操作規(guī)程交給甲方,并負(fù)責(zé)為甲方操作人員提 供2天的培訓(xùn)。
第四條 工程價(jià)格
1、工程價(jià)格為人民幣金額(大寫):壹拾萬圓整 (小寫):¥10萬元 2、工程價(jià)格含稅并提供服務(wù)性建筑安裝行業(yè)統(tǒng)一發(fā)票; 3、工程價(jià)格包括運(yùn)輸費(fèi); 4、本工程價(jià)格不含項(xiàng)目監(jiān)測(cè)費(fèi);
5、本合同規(guī)定的范圍之外增加的內(nèi)容或因甲方原因引起的變更而增加的費(fèi)用, 乙方另行收費(fèi)。具體費(fèi)用由甲乙雙方另行商定。
第五條 付款方式
1、甲方于合同簽訂后的一周內(nèi)向乙方支付工程價(jià)格的50%(RMB:5萬元)的貨款作為預(yù)付款;
2、工程設(shè)備按雙方同意的到貨計(jì)劃到貨后一周內(nèi)向乙方支付工程價(jià)格的30%(RMB:3萬元)的貨款;
3、工程安裝完畢,并調(diào)試合格后一周內(nèi)向乙方支付工程價(jià)格的15%(RMB:1.5萬元)的貨款;
4、合同5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保滿一年后一周內(nèi),向乙方支付工程價(jià)格的5%(RMB:0.5萬元)的貨款。
5、乙方戶名:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司 乙方開戶銀行:建行上海遵義路支行 乙方帳戶:
第六條 保修、保質(zhì)期限工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)安裝的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,在保修期間,確因設(shè)備或安裝責(zé)任造成的管道漏水、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)維修,并承擔(dān)全部修理費(fèi)用。
2、質(zhì)保期滿后,污水處理裝置發(fā)生技術(shù)問題和質(zhì)量故障,乙方有義務(wù)提供技術(shù)咨詢和幫助。
第七條 違約責(zé)任
本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條就不得擅自變更或解除合同。
第八條 人力不可抗拒事故
乙方不負(fù)責(zé)任何由于人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲,此人力不可抗拒事故包括在生產(chǎn)、裝船或運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的天災(zāi)人禍,如水災(zāi)、火災(zāi)、罷工、民變、暴亂、戰(zhàn)爭等。
第九條 爭議的解決
甲乙雙方對(duì)執(zhí)行本合同發(fā)生意見分歧時(shí),應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商仍不能解決時(shí),雙方可向人民法院起訴。
第十條 其他規(guī)定
1、技術(shù)附件(設(shè)計(jì)方案)和本合同具有同等法律效力;
2、合同生效:本合同由雙方法人代表或授權(quán)代表簽字并加蓋合同章后即生效, 供貨期按合同簽訂收到預(yù)付款日算起。
3、合同正本一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術(shù)有限公司
法人代表或其授權(quán)代表(簽字)年 月 日
乙方:上海易樂環(huán)保工程技術(shù)有限公司
法人代表或其授權(quán)代表(簽字)年 月 日
安裝承攬合同模板集錦 篇2
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號(hào)
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:
安裝人工單價(jià)為:空調(diào): 元/臺(tái),熱水器: 元/臺(tái),本價(jià)格為包干價(jià)。結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對(duì)安裝過程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購買意外傷害險(xiǎn);
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲 方:___________________ 乙 方:___________________ 聯(lián)系電話:__________________聯(lián)系電話:
簽約時(shí)間:20xx年 月 日
安裝承攬合同模板集錦 篇3
工 程 名 稱:
定 作 方(甲方):
承 攬 方(乙方): 中大空調(diào)集團(tuán)有限公司
合同協(xié)議條款
定作方(簡稱甲方):
承攬方(簡稱乙方): 中大空調(diào)集團(tuán)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
一、 工程名稱:
二、 工程地點(diǎn):
三、 工程建筑面積:
四、 工程性質(zhì)(指新建、擴(kuò)建、改造等): 新建
五、 工程造價(jià): 大寫人民幣:
六、 工程內(nèi)容:甲方提供的中央空調(diào)施工圖及預(yù)算書范圍內(nèi)的空調(diào)設(shè)備購置安裝工程及售后服務(wù)
第二條 施工準(zhǔn)備
一、 定作方(甲方)義務(wù)
1、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工前(以乙方收到甲方進(jìn)場(chǎng)通知為準(zhǔn))內(nèi),負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源,并應(yīng)滿足施工用水、用電量的需求,乙方施工過程中產(chǎn)生的水費(fèi),電費(fèi)由自己承擔(dān)。
2、負(fù)責(zé)提供材料、機(jī)械設(shè)備的堆放場(chǎng)地,為乙方施工人員的住宿提供方便。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)土建方配合的施工項(xiàng)目的工作。(包括施工中開洞、補(bǔ)洞、設(shè)備基礎(chǔ)制作及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用)
4、甲方委派協(xié)調(diào)工作。
二、 承攬方(乙方)義務(wù)
1、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的管理、使用和維護(hù)工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
3、對(duì)甲方提供的圖紙進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)并作出優(yōu)化方案,報(bào)甲方認(rèn)可后,方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計(jì)劃或施工方案、施工總進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備/材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,報(bào)甲方認(rèn)可后,嚴(yán)格按計(jì)劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。
第三條 工程期限
一、 根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天,自甲方批復(fù)乙方提出的開工申請(qǐng)之日起計(jì)算。
二、 開工前 5 天,乙方向甲方提出開工申請(qǐng)書。
三、 如遇下列情況之一,工期相應(yīng)順延:
1、 按施工準(zhǔn)備規(guī)定,甲方不能提供施工場(chǎng)地,水源、電源未接通,影響進(jìn)場(chǎng)施工。
2、 甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更影響施工進(jìn)度,不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。
3、 在施工中如因停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上,影響正常施工。
4、非乙方原因,由于監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工,造成的不具備施工條件,而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項(xiàng)發(fā)生后,乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求,甲方代表或監(jiān)理應(yīng)在3日內(nèi)簽證或作出書面回復(fù),逾期回復(fù)視為同意乙方要求,以乙方提出的書面材料為準(zhǔn)。
第四條 工程設(shè)備、材料的供應(yīng)和驗(yàn)收
一、 本工程設(shè)備、材料符合設(shè)計(jì)及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。
二、 交貨地點(diǎn): 施工現(xiàn)場(chǎng)
三、 交貨方式:乙方負(fù)責(zé)運(yùn)送至施工指定地點(diǎn)。
四、 貨物在到達(dá)交貨地點(diǎn)前的運(yùn)輸過程中,如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機(jī)資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)處理。
五、 在設(shè)備到達(dá)安裝地點(diǎn)時(shí),乙方應(yīng)通知甲方及時(shí)組織檢驗(yàn)組進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)組由甲方協(xié)調(diào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為外觀完整性檢查,如發(fā)現(xiàn)設(shè)備的外觀損壞及資料不全,甲方有權(quán)要求調(diào)換、補(bǔ)齊。如果甲方接到驗(yàn)貨通知 3 日內(nèi)不進(jìn)行檢驗(yàn),則視為檢驗(yàn)合格,乙方可進(jìn)行安裝;設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗(yàn)、工序驗(yàn)收、系統(tǒng)試驗(yàn)檢測(cè)合格并符合施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。
第五條 工程款的支付與結(jié)算
一、 乙方的銀行名稱和帳號(hào)以合同為準(zhǔn)。如乙方改變了其銀行名稱和帳號(hào),應(yīng)在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔(dān)各自的資金轉(zhuǎn)撥費(fèi)用。
二、 工程合同款支付: 合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗(yàn)收合格5日內(nèi)支付總價(jià)款的25﹪,余額5﹪作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。 乙方按經(jīng)甲方批準(zhǔn)的最佳優(yōu)化方案圖紙施工,變更增減的工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。
三、 乙方在該工程安裝完畢后,向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套,甲方在接到結(jié)算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議,視為甲方審查完畢。
第六條 工程質(zhì)量
一、 本工程質(zhì)量必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工。
二、 乙方必須嚴(yán)格按照國家規(guī)定的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方監(jiān)督。
三、 工程竣工后,乙方按國家相關(guān)規(guī)定對(duì)工程實(shí)行保修,保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年。
四、 在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,屬甲方使用不當(dāng)造成的,乙方負(fù)責(zé)維修,只收取材料費(fèi)用。屬設(shè)備質(zhì)量及安裝施工原因造成的,乙方負(fù)責(zé)維修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、 保修期滿后,甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條 工程驗(yàn)收
一、 施工過程中隱蔽工程中間驗(yàn)收,乙方在自檢合格后,通知甲方現(xiàn)場(chǎng)代表和工地監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,甲方代表或監(jiān)理在驗(yàn)收記錄上簽字,乙方可進(jìn)行下一道工序;驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)整改后重驗(yàn)。如甲方或監(jiān)理在接到驗(yàn)收通知48小時(shí)內(nèi)不進(jìn)行驗(yàn)收或簽字,視為已驗(yàn)收合格,乙方可進(jìn)行隱蔽或下一道工序。
二、 工程竣工后,由乙方發(fā)出驗(yàn)收申請(qǐng)書,并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應(yīng)在 15 日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,逾期視為驗(yàn)收合格。
三、 工程驗(yàn)收由甲方組織有關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行,驗(yàn)收合格后,甲方與監(jiān)理應(yīng)及時(shí)配合乙方辦理驗(yàn)收簽證手續(xù)。
四、 工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方方可使用。
第八條 違約責(zé)任
乙方的責(zé)任:
一、 工程質(zhì)量不合格,負(fù)責(zé)無償修理或返工直至合格。
二、 工程逾期竣工,原因由乙方造成的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。 甲方的責(zé)任:
一、 未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
二、 未能按合同規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng),乙方有權(quán)暫停施工、調(diào)試、驗(yàn)收等工作,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
三、 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第九條 糾紛解決方法
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向提起方法院起訴。
第十條 不可抗力
一、 如發(fā)生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的時(shí)間可根據(jù)事件發(fā)生的時(shí)間長短延期進(jìn)行。
二、 受不可抗力影響的一方,應(yīng)在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi),盡快以書面的方式通知其他各方,并用掛號(hào)信郵寄不可抗力發(fā)生的相關(guān)資料,以便其他各方審查、確認(rèn)。
三、 受不可抗力影響的一方,應(yīng)盡快以書面的方式告知其他各方,確認(rèn)不可抗力事件的終止或消除。
四、 如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個(gè)月,一方應(yīng)與其他各方取得聯(lián)系,以便解決進(jìn)一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個(gè)月,任何一方都有權(quán)終止全部或部分合同。
第十一條 稅金
第十二條 附則
一、 本合同一式 份,甲乙雙方各持 份,并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責(zé)任義務(wù),結(jié)清合同款項(xiàng)后自動(dòng)終止。
二、 本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十三條 其他
一、 乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、 乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方操作人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn),應(yīng)明確培訓(xùn)的時(shí)間,培訓(xùn)周期,培訓(xùn)地點(diǎn),培訓(xùn)人數(shù)。
三、 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家、省、市的有關(guān)規(guī)定,做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕各種安全事故的發(fā)生,安全文明措施費(fèi)必須?顚S。
甲 方:(蓋章)法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)年 月 日
乙 方:中大空調(diào)集團(tuán)有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權(quán)代表: (簽字) 開戶行:德州市商業(yè)銀行銀河支行 帳 號(hào):7000000617 年 月 日
安裝承攬合同模板集錦 篇4
定作方:_____________________
承攬方:_____________________身份證號(hào)碼:_____________________
聯(lián)系電話:_____________________
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報(bào)酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條承攬標(biāo)的:潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí),定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說明書進(jìn)行合理的安裝,不能對(duì)器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械;如未及時(shí)更換,定作方有權(quán)不支付報(bào)酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進(jìn)行安裝,并以通過定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
第九條報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn):具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報(bào)酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過驗(yàn)收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對(duì)第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由,對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向______________________區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):______________________
承攬方(簽字摁印):______________________
簽訂日期:______________________
安裝承攬合同模板集錦 篇5
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號(hào)
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《_____》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:
安裝人工單價(jià)為:空調(diào):元/臺(tái),熱水器:元/臺(tái),本價(jià)格為包干價(jià)。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對(duì)安裝過程中的.安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購買意外傷害險(xiǎn);
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時(shí)間:_________年_________月_________日
簽約時(shí)間:_________年_________月_________日
安裝承攬合同模板集錦 篇6
訂立合同雙方:
定作人:
定作人法定代表人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:
承攬人法定代表人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據(jù)我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的 乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格
1、
2、
3、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。
附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
、、乙方將報(bào)刊亭樣品制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
、佟⒔回洉r(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
、、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方;
③、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
、堋⒁曳匠兄Z對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④、剩余的合同標(biāo)的額5%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
、、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理 當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、凇⒑贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期:年月日
安裝承攬合同模板集錦 篇7
安裝承攬合同范本協(xié)議
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號(hào)
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《_____》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:
安裝人工單價(jià)為:空調(diào):元/臺(tái),熱水器:元/臺(tái),本價(jià)格為包干價(jià)。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對(duì)安裝過程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購買意外傷害險(xiǎn);
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時(shí)間: _________年_________月_________
安裝承攬合同模板集錦 篇8
甲方:_______(發(fā)包方)
乙方:_______(承包方)
附:身份證復(fù)印件電話號(hào)碼
本著互相信任的原則,就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點(diǎn):___________________________________________
2.工期:_______年___月___日至_______年___月___日
3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用_______元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的_______倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方自帶施工的必須工具(_______、_______等),_______、_______等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定:
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的'擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng),日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗(yàn)收合格后支付工錢的_______%,水電完工后支付%,整體竣工驗(yàn)收合格后支付_______%
2.乙方承包內(nèi)容:(可以選擇)
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關(guān)面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結(jié)算方式:
按實(shí)結(jié)算:總價(jià)結(jié)算:_______元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責(zé)任:
1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付_______的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_______的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地_____________________區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益,向人民法院訴訟,所花費(fèi)的律師費(fèi)、誤工費(fèi)、交通費(fèi),都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價(jià)款_______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區(qū)王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
_______年_______月_______日
安裝承攬合同模板集錦 篇9
安裝承攬合同的范文
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號(hào)
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《_____》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:
安裝人工單價(jià)為:空調(diào):元/臺(tái),熱水器:元/臺(tái),本價(jià)格為包干價(jià)。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對(duì)安裝過程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購買意外傷害險(xiǎn);
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時(shí)間: _________年_________月_________
安裝承攬合同模板集錦 篇10
甲方:______________
乙方:______________
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要,在平等自愿的基礎(chǔ)上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、合同期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責(zé)任和義務(wù):
1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有____________________________
2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺(tái)。
3.甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時(shí)通知乙方___________________(支架由方承擔(dān))。
四、乙方的責(zé)任和義務(wù):
1.合同時(shí),需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質(zhì)等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復(fù)印件等材料。
2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員__________規(guī)范》,以及其他相關(guān)規(guī)定,保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。
3.乙方必須對(duì)其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失,須由乙方自行承擔(dān)。
4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用(交通費(fèi))由甲方承擔(dān)。
5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔(dān)。
五、費(fèi)用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算):
1.必須在次月5日前向甲方核對(duì)上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì),并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用,甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費(fèi),所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。
2.乙方向甲方上繳的安裝承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機(jī)元/臺(tái)2P柜機(jī)/臺(tái)_____柜機(jī)/臺(tái)5P柜機(jī)__________元/臺(tái)
3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按__________元/臺(tái)由甲方支付給乙方。
六、違約責(zé)任:
1.乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實(shí),乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個(gè)人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺(tái)的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____________________(公章)
代表人:____________________
電話:_________________________
日期:_________________________
乙方:____________________(公章)
代表人:____________________
電話:_________________________
日期:_________________________
安裝承攬合同模板集錦 篇11
導(dǎo)語:合同的用語不是簡單的法律問題,也更加不是語言文字的簡單疊加。下面小編整理了安裝承攬合同范本,歡迎參考借鑒!
建設(shè)單位:(以下簡稱發(fā)包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號(hào):
施工單位:(以下簡稱承包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號(hào):
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程名稱:
第二條 工程地點(diǎn):
第三條 建筑面積:
第四條 工程價(jià)款及付款方法:
第五條 工程期限(開工、竣工時(shí)間)
第六條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條 承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條 發(fā)包方義務(wù):
1、開工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2、按協(xié)議分工,開工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條 承包方義務(wù):
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4、竣工后,_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條 其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過程中對(duì)第三人造成損害或者自身損害的,發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):發(fā)包方對(duì)承包方的.定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由,對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
第十一條 附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
安裝承攬合同模板集錦 篇12
訂立合同雙方:
建設(shè)單位:大慶市讓胡路區(qū)欣亞航設(shè)計(jì)室(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位: (以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)太陽能組件安裝工程
第二條:工程地點(diǎn):黑龍江省大慶市
第三條:太陽能板數(shù)量:
第四條:安裝費(fèi)用及付款方法:安裝費(fèi)為10元/塊,共計(jì): 元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項(xiàng)。乙方全部完工經(jīng)驗(yàn)收合格后,甲方在三日內(nèi)將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年8月22日------20xx年9月3日)
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):以甲乙雙方共同看過的樣品為標(biāo)準(zhǔn)
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng):甲方負(fù)責(zé)將所有材料設(shè)備運(yùn)至施工地點(diǎn),指定房頂,乙方負(fù)責(zé)房頂?shù)亩伟徇\(yùn).
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.甲方給乙方施工圖一式1份.
2.按協(xié)議分工,甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
5.負(fù)責(zé)乙方人員的伙食費(fèi)用。指定食堂。
第九條:承包方義務(wù)
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料保管。
2.施工組織和施工人員形象。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.負(fù)責(zé)安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務(wù)協(xié)助電工進(jìn)行電線連接工作。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6.負(fù)責(zé)施工過程中及竣工后的現(xiàn)場(chǎng)清理工作。
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,防止質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故的發(fā)生。由于乙方原因,導(dǎo)致任何事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和損失,與甲方無關(guān)。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
身份證號(hào): 身份證號(hào):
地 址:________ 地 址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳 號(hào):________ 帳 號(hào):_________
簽約日期:____年__月__日
安裝承攬合同模板集錦 篇13
甲方: 乙方:_________空調(diào)工程有限公司
地址: 地址:
傳真: 傳真:
電話: 電話:
聯(lián)絡(luò)人: 部門: 聯(lián)絡(luò)人: 部門:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款:
第一條:工程名稱: (下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:工程范圍: (詳如本合同圖說附件一)
第四條:工程期限:本工程的開工日期為 年 月 日(下稱“開工日”),并自開工日起計(jì) 60個(gè)日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗(yàn)收。
第五條:工程總價(jià):人民幣
第六條:付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶:戶 名:
銀行名稱: 賬號(hào):
6.2 本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%,即人民幣 ;
熱回器及水泵到工地,甲方應(yīng)付乙方總工程款的40%,即人民幣 ;
工程全部完工在驗(yàn)收之前,甲方應(yīng)付乙方總工程款的15%,即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)之12 %,即人民幣.
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價(jià)之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí),乙方可向甲方申請(qǐng)無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
6.4 經(jīng)乙方申請(qǐng),甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請(qǐng)3日內(nèi)核對(duì)本工程進(jìn)度款,七日內(nèi)核對(duì)保修金,并于核對(duì)完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請(qǐng)領(lǐng)各項(xiàng)工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會(huì)簽證明。
第七條:工程價(jià)款
7.1 本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機(jī)具、運(yùn)費(fèi)、各種應(yīng)付稅款、搬運(yùn)費(fèi)、工資、安裝費(fèi)、一般支出費(fèi)、利潤、保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)、保修費(fèi)、工程查驗(yàn)費(fèi),以及就本工程所做的試驗(yàn)所需各項(xiàng)費(fèi)用及其它履行本合同有關(guān)的各項(xiàng)成本與費(fèi)用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費(fèi)用除外。
7.2 乙方確認(rèn)并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價(jià)格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費(fèi)用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價(jià)款或請(qǐng)求額外補(bǔ)償。
第八條:圖說附件
8.1 本合同附件、議價(jià)紀(jì)錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說明書、工程項(xiàng)目書、工程進(jìn)度表和乙方的執(zhí)行計(jì)劃,暨甲方提供的各項(xiàng)工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同的內(nèi)容,對(duì)雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細(xì)審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點(diǎn),已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項(xiàng)情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準(zhǔn)的圖說附件,提送執(zhí)行計(jì)劃,包括工程質(zhì)量管理計(jì)劃和品質(zhì)保證計(jì)劃等,并提供各項(xiàng)工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項(xiàng)服務(wù)。
8.3 如遇圖說附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家強(qiáng)制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4 乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負(fù)責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說附件和執(zhí)行計(jì)劃的提供日期:甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計(jì)劃予甲方。
8.6 圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時(shí)提供。
(本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:1、認(rèn)真核實(shí)工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請(qǐng)注意8。1中“經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
9.1 乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時(shí)與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時(shí)應(yīng)避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2 履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準(zhǔn)使用,如甲方認(rèn)為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認(rèn)可之檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w檢驗(yàn),如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運(yùn)、損耗及其它一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級(jí)不甚明了時(shí),悉依甲方解釋為準(zhǔn)。
9.3 甲方可指定監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時(shí)對(duì)本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對(duì)不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2 甲方認(rèn)為工程有變更的必要時(shí),一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價(jià)款的計(jì)算,仍以原定單價(jià)為準(zhǔn);但如系新增項(xiàng)目,則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計(jì)劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計(jì)劃所及的合格材料時(shí),由甲方核定驗(yàn)收后,參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計(jì)算之。
10.3 乙方于工程開始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進(jìn)度
11.1 乙方應(yīng)于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項(xiàng)工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時(shí)間表,顯示每一細(xì)部工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約,定期由甲方驗(yàn)收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項(xiàng)工作以及全部工程。
11.3 乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報(bào)表,包括本工程各分項(xiàng)工作的最新進(jìn)度時(shí)間表,敘明每項(xiàng)工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計(jì)完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計(jì)劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ),在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時(shí)通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實(shí)因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時(shí),應(yīng)考慮勞動(dòng)法對(duì)于加工工資方面的約定。建議與對(duì)方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)
第十二條:施工管理
12.1 乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護(hù)設(shè)施;對(duì)于工地附近人畜及公私財(cái)產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財(cái)產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。
12.2 乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表,切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的指示照?qǐng)D施工;甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時(shí),得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時(shí)之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4 乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負(fù)責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5 本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備,甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之,且經(jīng)認(rèn)可的一切在場(chǎng)機(jī)具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6 本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時(shí)間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。
12.7 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí),乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯(cuò)誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負(fù)責(zé)賠償。
12.8 本工程在未經(jīng)甲方驗(yàn)收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料,概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負(fù)責(zé)。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)的,甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗(yàn)收,超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗(yàn)收的,視為工程驗(yàn)收合格,已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任)
12.9 乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財(cái)產(chǎn)上的損害,應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
12.10 乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11 乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊(duì)使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負(fù)保安責(zé)任。
12.13 乙方各項(xiàng)施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān);如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗(yàn)收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時(shí)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收,由此產(chǎn)生一切費(fèi)用,含打開隱蔽工程、驗(yàn)收費(fèi)用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗(yàn)收合格后,乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16 乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第十三條:工程驗(yàn)收
工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。工程驗(yàn)收時(shí),如甲方認(rèn)為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗(yàn)者,乙方不得推諉,并負(fù)責(zé)修復(fù),涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。工程驗(yàn)收時(shí)如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對(duì)該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
第十四條:品質(zhì)條款
14.1 乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2 乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
14.3 乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4 乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請(qǐng)甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。
14.6 乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生自然損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算,給付甲方違約金,此項(xiàng)違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
(1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算,給付乙方違約金,此項(xiàng)違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償;
(2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應(yīng)按每日 元向乙方計(jì)付損失費(fèi)用;
(3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計(jì)價(jià)方式外,對(duì)于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。)
第十六條:保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗(yàn)收合格之日起為期 貳 年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個(gè)采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí),乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照?qǐng)D說附件,負(fù)責(zé)無償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險(xiǎn)
乙方應(yīng)依法為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險(xiǎn),并自付保險(xiǎn)費(fèi),并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險(xiǎn)約定如下:
本工程未約定保險(xiǎn)條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險(xiǎn)公司辦理工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí),乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請(qǐng)保險(xiǎn)、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。
第十九條:解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1 乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2 乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認(rèn)為其不能履約者。
19.2 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),乙方應(yīng)立即停工,負(fù)責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場(chǎng),并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對(duì)此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。
19.3 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。
(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項(xiàng)超過 日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負(fù)責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償)
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
20.2 乙方對(duì)本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
20.2.1 由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對(duì)工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1 雙方通知可以電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號(hào)或快遞等形式進(jìn)行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。
23.3 本合同壹式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
第二十四條:附則
投標(biāo)文件或圖說附件若與本合同有抵觸時(shí),以本合同為準(zhǔn)。
立合同人:
甲 方: 乙 方:
有權(quán)簽字人: 有權(quán)簽字人:
年 月 日 年 月 日
安裝承攬合同模板集錦 篇14
甲方:_________________乙方:_________________空調(diào)工程有限公司
地址:_________________地址:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
電話:_________________電話:_________________
聯(lián)絡(luò)人:_________________聯(lián)絡(luò)人:_________________
部門:_________________部門:_________________
根據(jù)《__________》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款:
第一條:工程名稱:(下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點(diǎn):__________________________________
第三條:工程范圍:(詳如本合同圖說附件一)
第四條:工程期限:本工程的開工日期為__________年__________月__________日(下稱“開工日”),并自開工日起計(jì)60個(gè)日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗(yàn)收。
第五條:工程總價(jià):人民幣_(tái)________________元
第六條:付款辦法
6.1乙方銀行賬戶:戶名:__________________________________銀行名稱:__________________________________賬號(hào):__________________________________
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%,即人民幣_(tái)_________元;
熱回器及水泵到工地,甲方應(yīng)付乙方總工程款的40%,即人民幣_(tái)_________元;
工程全部完工在驗(yàn)收之前,甲方應(yīng)付乙方總工程款的15%,即人民幣_(tái)_________元;
工程全部完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)之12%,即人民幣_(tái)_________元。
6.3保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價(jià)之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí),乙方可向甲方申請(qǐng)無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
6.4經(jīng)乙方申請(qǐng),甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請(qǐng)3日內(nèi)核對(duì)本工程進(jìn)度款,七日內(nèi)核對(duì)保修金,并于核對(duì)完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請(qǐng)領(lǐng)各項(xiàng)工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會(huì)簽證明。
第七條:工程價(jià)款
7.1本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機(jī)具、運(yùn)費(fèi)、各種應(yīng)付稅款、搬運(yùn)費(fèi)、工資、安裝費(fèi)、一般支出費(fèi)、利潤、_________費(fèi)、管理費(fèi)、保修費(fèi)、工程查驗(yàn)費(fèi),以及就本工程所做的試驗(yàn)所需各項(xiàng)費(fèi)用及其它履行本合同有關(guān)的各項(xiàng)成本與費(fèi)用,甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費(fèi)用除外。
7.2乙方確認(rèn)并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格,乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價(jià)格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費(fèi)用的增加為理由而要求調(diào)整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價(jià)款或請(qǐng)求額外補(bǔ)償。
第八條:圖說附件
8.1本合同附件、議價(jià)紀(jì)錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說明書、工程項(xiàng)目書、工程進(jìn)度表和乙方的執(zhí)行計(jì)劃,暨甲方提供的各項(xiàng)工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同的內(nèi)容,對(duì)雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細(xì)審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點(diǎn),已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項(xiàng)情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準(zhǔn)的圖說附件,提送執(zhí)行計(jì)劃,包括工程質(zhì)量管理計(jì)劃和品質(zhì)保證計(jì)劃等,并提供各項(xiàng)工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備,以完成本工程并提供其它各項(xiàng)服務(wù)。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國家強(qiáng)制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的,乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負(fù)責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執(zhí)行計(jì)劃的提供日期:甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計(jì)劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應(yīng)維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù),乙方應(yīng)妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應(yīng)隨時(shí)提供。
(本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意:1、認(rèn)真核實(shí)工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙)應(yīng)為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請(qǐng)注意8.1中“經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同內(nèi)容”),該原件應(yīng)在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監(jiān)理
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應(yīng)隨時(shí)與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào),并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理,同時(shí)應(yīng)避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準(zhǔn)使用,如甲方認(rèn)為不合格,乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認(rèn)可之檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w檢驗(yàn),如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格,乙方應(yīng)立刻調(diào)換,因此而發(fā)生之搬運(yùn)、損耗及其它一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級(jí)不甚明了時(shí),悉依甲方解釋為準(zhǔn)。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時(shí)對(duì)本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條:工程變更
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi),但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應(yīng)照做,此并非工程變更,乙方絕對(duì)不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2甲方認(rèn)為工程有變更的必要時(shí),一經(jīng)通知乙方,乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價(jià)款的計(jì)算,仍以原定單價(jià)為準(zhǔn);但如系新增項(xiàng)目,則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計(jì)劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計(jì)劃所及的合格材料時(shí),由甲方核定驗(yàn)收后,參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計(jì)算之。
10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進(jìn)度
11.1乙方應(yīng)于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi),提交甲方核定與本工程各項(xiàng)工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時(shí)間表,顯示每一細(xì)部工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開工日與竣工期,乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約,定期由甲方驗(yàn)收,且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項(xiàng)工作以及全部工程。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ),在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時(shí)通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實(shí)因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`,我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時(shí),應(yīng)考慮勞動(dòng)法對(duì)于加工工資方面的約定。建議與對(duì)方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責(zé)任和成本)
第十二條:施工管理
12.1乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置,日間設(shè)置具有警示作用的裝置,夜間設(shè)置照明裝置,或加防護(hù)設(shè)施;對(duì)于工地附近人畜及公私財(cái)產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范,工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財(cái)產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。
12.2乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表,切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的指示照?qǐng)D施工;甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時(shí),得要求乙方更換之,乙方應(yīng)立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應(yīng)于二十四小時(shí)之內(nèi),予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、_______、_______及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者,概由乙方負(fù)責(zé);如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備,甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之,且經(jīng)認(rèn)可的一切在場(chǎng)機(jī)具設(shè)備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應(yīng)立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時(shí)間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。
12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設(shè)施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí),乙方與該承包商,有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調(diào),而致發(fā)生錯(cuò)誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負(fù)責(zé)賠償。
12.8本工程在未經(jīng)甲方驗(yàn)收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料,概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防,或意外損壞,皆由乙方完全負(fù)責(zé)。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)的,甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗(yàn)收,超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗(yàn)收的,視為工程驗(yàn)收合格,已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管,乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任)
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財(cái)產(chǎn)上的損害,應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
12.10乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊(duì)使用的區(qū)域,應(yīng)維持環(huán)境清潔,并負(fù)保安責(zé)任。
12.13乙方各項(xiàng)施工應(yīng)符合本合同約定,如有未約定者,則應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收者,甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗(yàn)_______用由乙方承擔(dān);如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗(yàn)收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時(shí)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收,由此產(chǎn)生一切費(fèi)用,含打開隱蔽工程、驗(yàn)_______用等,由乙方承擔(dān)。甲方驗(yàn)收合格后,乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第十三條:工程驗(yàn)收
工程全部完工,乙方應(yīng)將所有設(shè)備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。工程驗(yàn)收時(shí),如甲方認(rèn)為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗(yàn)者,乙方不得推諉,并負(fù)責(zé)修復(fù),涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。工程驗(yàn)收時(shí)如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格者,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對(duì)該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān),乙方不得有異議,乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外,承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
第十四條:品質(zhì)條款
14.1乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
14.3乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織,其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù),提請(qǐng)甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建,如在限期內(nèi)未完成,甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。
14.6乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查,負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生自然損壞,乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算,給付甲方違約金,此項(xiàng)違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除,如有不足,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
(1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的,每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算,給付乙方違約金,此項(xiàng)違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償;
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應(yīng)按每日元向乙方計(jì)付損失費(fèi)用;
第十六條:保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方驗(yàn)收合格之日起為期貳年,另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個(gè)采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí),乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照?qǐng)D說附件,負(fù)責(zé)無償修復(fù),如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程_______
乙方應(yīng)依法為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害_______,并自付_______費(fèi),并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該_______的_______單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的_______約定如下:
本工程未約定_______條款。
本工程由甲方向國內(nèi)_______公司辦理工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí),乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方;并應(yīng)協(xié)助甲方申請(qǐng)_______、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。
第十九條:解約條款
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的'指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認(rèn)為其不能履約者。
19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),乙方應(yīng)立即停工,負(fù)責(zé)遣散工人,清理現(xiàn)場(chǎng),并于甲方通知后,五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對(duì)此乙方不得異議,且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),甲方因此所受一切損失,乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。
(如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項(xiàng)超過日的,乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負(fù)責(zé),乙方因此所受一切損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償)
第二十條:不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1乙方在本工程完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔(dān)保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對(duì)本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對(duì)工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1雙方通知可以電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號(hào)或快遞等形式進(jìn)行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
第二十四條:附則
投標(biāo)文件或圖說附件若與本合同有抵觸時(shí),以本合同為準(zhǔn)。
立合同人:
甲方:____________________乙方:____________________
有權(quán)簽字人:____________________有權(quán)簽字人:____________________
________年________月________日________年________月________日
