有關(guān)承攬加工合同范文集合(通用12篇)
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇1
定作單位:
某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位:
某某市某某機械制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進行預(yù)組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責(zé)卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負責(zé)送貨到乙方指定地點,乙方負責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責(zé)組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的'材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,其檢驗費用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預(yù)組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒、修改的費用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負全部責(zé)任。
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇2
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
甲方委托乙方進行報刊亭的加工與安裝工作,合同標(biāo)的金額為_____萬元。
第二條報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格如下:數(shù)量:根據(jù)需求確定,一般可定制制作。規(guī)格:一般報刊亭的尺寸為長2米、寬1.5米、高2.2米。價格:每個報刊亭的價格根據(jù)材料和工藝的不同而有所差異,大致在人民幣5-10萬元之間。
注:整個加工合同的結(jié)算價格將按照每個報刊亭的單價來確定,該價格包括包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關(guān)稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、采用超過3mm厚不銹鋼板覆蓋所有外表面,內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱和方鋼骨架,透明部分占比不低于30%,采用8mm弧型熱彎加強度有機玻璃制作,頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)部配置圖書報刊架。配備推拉窗、電源接線板、電表一塊,頂部覆蓋藍色陽光板,并設(shè)有通風(fēng)口。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
、、乙方完成報刊亭樣品的制作后,需將成品交付給甲方進行初步驗收。只有在初步驗收合格的情況下,乙方才能繼續(xù)生產(chǎn)。
②、甲方驗收可以采用樣品驗收或成品交付驗收的方式進行。樣品驗收是在生產(chǎn)過程中從生產(chǎn)線上隨機抽取產(chǎn)品進行檢驗,以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。而成品交付驗收則是在產(chǎn)品全部生產(chǎn)完成后,由甲方對整批產(chǎn)品進行檢驗和驗收。另外,也可以選擇隨機抽驗的方式進行驗收。不同的驗收方式都有各自的優(yōu)勢和適用場景,甲方可以根據(jù)實際情況選擇合適的驗收方式。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、乙方將負責(zé)將貨物送達到甲方指定的地點,并完成安裝工作。
、邸b運輸:乙方應(yīng)在交貨前對成品進行適當(dāng)包裝,確保信報箱在運輸過程中不受損壞。如出現(xiàn)損壞、變形或劃痕等問題,乙方需承擔(dān)保修責(zé)任。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、、乙方安裝的報刊亭,需經(jīng)甲方驗收。若驗收不合格,乙方須在5個工作日內(nèi)整改。若乙方不進行整改,或者兩次整改均不合格,甲方將按照報刊亭的價值扣除20%作為額外維修費用,并不退還給乙方(按雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進行驗收)。
、邸⒁曳匠兄Z為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量問題,在保修期內(nèi)提供免費維修服務(wù),超過保修期限或因甲方原因損壞需要維修時,需支付相應(yīng)的維修費用。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、合同生效后的15天內(nèi),甲方應(yīng)在指定的時間內(nèi)向乙方指定的賬戶支付合同金額的30%作為預(yù)付款。
、、乙方交貨后的15天內(nèi),甲方將支付合同總額的30%作為第二筆款項,累計支付金額達到合同總額的60%。
、邸⒁曳桨磿r完成安裝工作,并通過甲方驗收后的15天內(nèi),甲方將支付合同金額的`35%至乙方指定的賬戶。當(dāng)累計支付金額達到合同總額的95%時,合同即視為完全履行。
④、合同簽訂后,甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付乙方合同標(biāo)的額的95%作為價款。為了確保合同履行過程中的質(zhì)量問題,雙方約定乙方應(yīng)預(yù)留5%的價款作為質(zhì)量保證金給甲方。一年后,經(jīng)過甲方確認合同標(biāo)的物品使用正常且無質(zhì)量問題,甲方將會主動將乙方預(yù)留的質(zhì)量保證金一次性支付給乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
、、甲方若在報刊亭制作過程中未經(jīng)與乙方協(xié)商便擅自更改數(shù)量或無故拒收到貨,甲方須支付違約金,違約金金額為合同總額的_____%。
、、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款,每延遲一天支付,除應(yīng)當(dāng)補足貨款外,還需支付違約金,違約金為貨款金額的_____%。
第九條乙方違約責(zé)任
、佟⒁曳饺粑窗凑占追降馁|(zhì)量要求進行施工,故意隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料或以次充好等行為,甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付相應(yīng)的違約金,違約金為合同貨款的_____%。
、、乙方不得將合同項下的工作轉(zhuǎn)包或分包給任何第三方。如發(fā)現(xiàn)違反此規(guī)定,甲方有權(quán)立即終止合同,并要求乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
、、乙方未按合同約定時間交付報刊亭,每延遲一天交付,甲方有權(quán)從應(yīng)支付給乙方的合同貨款中扣除______‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人可以選擇以下兩種方式中的第一種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、根據(jù)本合同產(chǎn)生的任何爭議,雙方應(yīng)首先進行友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,應(yīng)提交邯鄲仲裁委員會仲裁解決。
、、雙方因履行本合同發(fā)生的任何爭議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽署日期起生效。在合同履行期間,甲、乙雙方必須遵守合同約定,不得擅自修改或解除合同。
、凇㈦p方在合同執(zhí)行過程中,如對具體制作報刊亭數(shù)量有變更,應(yīng)當(dāng)以書面形式通知為準(zhǔn),口頭通知無效。報刊亭規(guī)格的變動需經(jīng)雙方共同協(xié)商后,制定補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_______乙方:_______
簽約人:_______簽約人:_______
簽約地點:_______
簽約日期:_______年_______月_______日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇3
訂做方(甲方):
制作方(乙方):
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨 日期
品 名
規(guī) 格(長*寬*高)
單位
數(shù) 量
單 價( 元)
金 額( 元)
合計人民幣金額(大寫) 整 金額(小寫): 元
交貨 日期: 合同簽定起 日內(nèi)
其它說明:
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
四、包裝要求及費用負擔(dān):
五、交貨方式及地點:乙方負責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi)),
六、結(jié)算方式及期限:
七、違約責(zé)任:雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
十、戶名:___有限公司 帳號: 開戶行:
訂 做 方
______年____月____ 日
制 作 方
______年____月____ 日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇4
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)________________________________________________
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1、向_________機關(guān)申請_________;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_______份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇5
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的'項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負責(zé)往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________
____年____月____日
乙方:________________
____年____月____日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇6
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準(zhǔn)時交貨。
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責(zé)。
風(fēng)險提示:
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的`情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
風(fēng)險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇7
甲方: (定作方) 地址: 工業(yè)城 法定代表人: 營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方: (承攬方) 地址: 法定代表人: 營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:
合同簽訂地: 工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求 備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行: ;
2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定: ;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費 作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第 年結(jié)算 ,第 年結(jié)算 ,第 年結(jié)算 。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在 天內(nèi)負責(zé)處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任,甲方負責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元工時累計扣罰,物料損失由乙方負責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的.保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自 年 月 日到 年 日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期: 年 月 日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇8
定作方:____________________
合同編號:____________________
簽訂地點:____________________
承攬方:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱:___________型號:___________面料:___________顏色:___________單位數(shù)量:___________單價:___________總金額:___________
交貨地點及期限
交期:___________
出口國:___________
___________合計人民幣(大寫)按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料:___________質(zhì)量:___________數(shù)量:___________提供日期消耗定額:___________
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認樣及確認意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________
代表人:____________________
承攬方:____________________
代表人:____________________
_____年_____月_____日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇9
訂做方(甲方):
制作方(乙方):
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期 合同編號:
品 名
規(guī) 格(長*寬*高)
單位
數(shù) 量
單 價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫) 整 金額(小寫):¥ 元
交貨日期: 合同簽定起 日內(nèi)
其它說明:
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
四、包裝要求及費用負擔(dān):
五、交貨方式及地點:乙方負責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi)),
六、結(jié)算方式及期限:
七、違約責(zé)任:雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
十、戶名:x有限公司 帳號: 開戶行:
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽單日期: 年 月 日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇10
合同編號:__________________
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項目:____________________________________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。
定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點:__________________________________
第九條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人______元。
第十二條 結(jié)算方式及期限:________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件:
定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
________________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任:_________________________________________
承攬人違約責(zé)任:___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項:_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點:______________________
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇11
甲方:______乙方:______
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責(zé)運至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________乙方:________________
代表:________________代表:________________
________年____月____日
有關(guān)承攬加工合同范文集合 篇12
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補充條款中有明確付款約定時,執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81-20xx)的要求進行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結(jié)算時,結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書,定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),則視為定作方完全認可承攬方提供的結(jié)算文件,雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式 6.1 負責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時,必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責(zé),由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時,設(shè)計費用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,定作方應(yīng)按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
