零部件加工承攬合同(通用32篇)
零部件加工承攬合同 篇1
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào):合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___單位:___單價(jià)___備注:___
1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求:___備注:___
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1、乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費(fèi)計(jì)算方法:
。1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
。2)電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
。1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
。2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
。2)在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2、包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開(kāi)具《收料單》。
6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3、模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5、模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6、模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1、按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1、合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
。1)乙方須先按甲方提供的’相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
。3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
。4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
。5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
3、質(zhì)量整改
。1)同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗(yàn)收方法
1、甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)_____常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任:
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
。1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
。3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
。4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
。5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
。6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
。7)未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
。8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6、加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項(xiàng):
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
零部件加工承攬合同 篇2
乙方:_________
甲方:_________
甲方委托乙方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2.乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計(jì)算:乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條乙方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向甲方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條甲方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
_________年____月____日
零部件加工承攬合同 篇3
甲方:
代表人:
職務(wù):
電話:
乙方:
代表人:
職務(wù):
電話:
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料:
原材料:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產(chǎn)品情況:
品種:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
加工費(fèi):?jiǎn)蝺r(jià) 金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:
五、甲方對(duì)加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:
六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):
七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時(shí)間:
零部件加工承攬合同 篇4
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
依照《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。
二、乙方在開(kāi)工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場(chǎng),提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺(tái)、裝載機(jī)_____臺(tái)、破碎錘_____臺(tái)、挖掘機(jī)____臺(tái)、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為_(kāi)_______萬(wàn)m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃,乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認(rèn)過(guò)領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員,實(shí)施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理,對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場(chǎng)地,如有場(chǎng)地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃,確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織_____運(yùn)輸吧原材料(山碴)運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場(chǎng),并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān))。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對(duì)自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn),嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí),價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān),如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān),且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條 爭(zhēng)議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
零部件加工承攬合同 篇5
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就 紙箱 印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項(xiàng)。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
第二條:交貨時(shí)間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計(jì)稿,如甲方未按時(shí)間向乙方提供設(shè)計(jì)制作材料,乙方有權(quán)選擇書(shū)面通知甲方,書(shū)面通知到達(dá)甲方后,乙方有權(quán)選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項(xiàng)目的完成及交付時(shí)間。
第三條:交貨方式地點(diǎn) 交貨方式:甲方送貨 交貨地點(diǎn):乙方廠區(qū)
第四條:付款結(jié)算方式及時(shí)間
本合同總金額為 586000 元,甲方支付乙方合同總金額的 30 %,即 元,作為定金及預(yù)付款,余款在乙方加工完成并交付之時(shí),由甲方把余款一次性打到博愛(ài)縣博宇包裝有限公司對(duì)公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項(xiàng)乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項(xiàng)達(dá)到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后,如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn),乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時(shí)間。
2、乙方在完成甲方項(xiàng)目設(shè)計(jì)后,經(jīng)甲方認(rèn)可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并按照合同支付相應(yīng)款項(xiàng)。
第六條:違約責(zé)任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款,乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計(jì)劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān),如雙方在本合同履行過(guò)程中,發(fā)生任何爭(zhēng)議,均應(yīng)協(xié)商解決,不能達(dá)成一致意見(jiàn)的,雙方共同選定博愛(ài)縣人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
年 月 日
零部件加工承攬合同 篇6
發(fā)包人:_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人:_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)門(mén) 元/樘,(此價(jià)格包含五金配件、門(mén)鎖、門(mén)框和門(mén)制作安裝、油漆等所有費(fèi)用,包括工人工資、材料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤(rùn)、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗(yàn)收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價(jià)一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開(kāi)始工作日期:年日,結(jié)束工作日期:門(mén)必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計(jì)劃完成;
3、在施工過(guò)程中,乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權(quán)解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方不以結(jié)算,一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門(mén)窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評(píng)定得分必須達(dá)到90%以上,乙方施工部分在交驗(yàn)時(shí)達(dá)到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費(fèi)用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi);材料:材料必須按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場(chǎng)合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測(cè)報(bào)告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個(gè)月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結(jié)算方式:
。1)本工程預(yù)付款元;
。3)全部門(mén)窗安裝完畢,待工程竣工驗(yàn)收合格且交付建設(shè)單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個(gè)月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;
(4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個(gè)月內(nèi)無(wú)息支付。
八、工程驗(yàn)收與結(jié)算
1. 本合同項(xiàng)下門(mén)窗安裝工程竣工驗(yàn)收,以設(shè)計(jì)安裝圖紙及說(shuō)明書(shū),國(guó)家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。
2. 工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)。
3. 甲方收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)后七天內(nèi)組織驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。
4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,為驗(yàn)收不合格。乙方須對(duì)驗(yàn)收不合格的部分返工,費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期超過(guò)本合同約定期限的,乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗(yàn)收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的`風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān),驗(yàn)收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、三級(jí)教育、安全技術(shù)交底,凡進(jìn)入該工程項(xiàng)目的各位人員,必須服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場(chǎng)管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設(shè)施,按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清,保證制安現(xiàn)場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰,由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費(fèi)及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進(jìn)入制安現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī),嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場(chǎng)施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān);乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時(shí),由項(xiàng)目部對(duì)乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的,項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),做好防護(hù)措施,防止事故擴(kuò)大、蔓延,同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對(duì)事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求,及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項(xiàng)。
。ǘ┮曳綑(quán)利義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)洞口尺寸的實(shí)測(cè)、復(fù)核工作。
。1)乙方在門(mén)制作前,應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測(cè),并提交甲方審核確認(rèn),但甲方的審核確認(rèn)并不視為對(duì)該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
。2)乙方在門(mén)安裝前,應(yīng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行二次復(fù)測(cè),如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)施工前書(shū)面報(bào)告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場(chǎng)條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān),且不予延長(zhǎng)工期,不予增加任何費(fèi)用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對(duì)該工程的統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn),保持施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除,否則,甲方有權(quán)委托他人清理,所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時(shí)應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對(duì)工程所需門(mén)窗進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。
3、雙方確認(rèn):對(duì)于涉及工程價(jià)款的確認(rèn),雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護(hù)
工程竣工通過(guò)甲方及有關(guān)主管部門(mén)驗(yàn)收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù),均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用,如有損壞,均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
零部件加工承攬合同 篇7
甲方:______________
乙方:______________
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作;
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;
4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
1、設(shè)備的名稱:__________。
2、租賃用途:____________。
3、使用時(shí)間:_____年____月____日。
4、安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
5、安裝地點(diǎn):___________________。
6、拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí)。
第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
第四條租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽(tīng)從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù)。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé)。
第五條安全與治安
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫(xiě):人民幣:________整)。
2、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_(tái)______元(大寫(xiě):人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
第七條雙方責(zé)任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的'費(fèi)用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、本著高度負(fù)責(zé),長(zhǎng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條其他
1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書(shū)面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭(zhēng)議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會(huì)仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
零部件加工承攬合同 篇8
。 )加字 號(hào)
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
零部件加工承攬合同 篇9
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
零部件加工承攬合同 篇10
定制人:
承攬方:
一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量:
產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價(jià)格包括原材料的價(jià)格及加工費(fèi)。
三、交貨地點(diǎn): 方式: 付款條件:款到發(fā)貨
四、其他要求:合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn)。
五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過(guò)信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。
六、違約責(zé)任:承攬方、定制方違反合同約定的,應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒(méi)有約定的,應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。
定制方: 承攬方:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
地址: 地址:
零部件加工承攬合同 篇11
合同編號(hào):
甲方(定作方): XX公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號(hào) 產(chǎn)品;乙方系
專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào),技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的,可以
寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量:(具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條 合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,
建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制)
2.3 付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲
方具體要求,必須要寫(xiě)全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴,可以另設(shè)合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2 驗(yàn)收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
6.4 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細(xì)地址)
6.5 驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定,費(fèi)用由乙方墊付,由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。
第七條 交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間: (寫(xiě)明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn): (寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn): (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計(jì)算:乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式: (寫(xiě)明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由 (如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)) 11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)) 11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān) 元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的 %違約金。延期交貨超過(guò) 日的,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任:
13.1 超過(guò)合同約定日期付款,甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。
13.2 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。 13.4 其它違約責(zé)任: (如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線) 第十四條 爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫(xiě)一或者二)種方式解決:
。ㄒ唬┫颍ň唧w寫(xiě)明_____委員會(huì)的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會(huì)”寫(xiě)為“北京市_____委員會(huì)”)_____委員會(huì)申請(qǐng)_____。
。ǘ┫颍ǜ鶕(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點(diǎn) (應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn),如:深圳市_________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
以下無(wú)合同正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
零部件加工承攬合同 篇12
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
帳戶:帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)計(jì)量
單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口來(lái)交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
2.中華人民共和國(guó)法律;
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
零部件加工承攬合同 篇13
定作方:__________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
風(fēng)險(xiǎn)告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應(yīng)確定承攬方必須具備履約能力和條件,并針對(duì)是否允許承攬方將部分或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進(jìn)行討論。通常情況下,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對(duì)甲方承施的________________工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項(xiàng)目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購(gòu)的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過(guò)程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí),須事先以書(shū)面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書(shū)面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見(jiàn))。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
風(fēng)險(xiǎn)告知:上述條款列明了定做方對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求,經(jīng)雙方約定無(wú)異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。
三、 重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、 合同簽訂時(shí),甲方應(yīng)以書(shū)面的'形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日,數(shù)量不得超過(guò)30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過(guò)程中,甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫(kù)前,甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作,待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時(shí),乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí),應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無(wú)法正確識(shí)別時(shí),甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書(shū)面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、 乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書(shū)。
5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作,并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
六、 設(shè)計(jì)變更:
1、施工過(guò)程中如出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書(shū)形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過(guò)程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見(jiàn)證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見(jiàn)證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見(jiàn)證取樣時(shí)應(yīng)持正式書(shū)面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書(shū)及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
九、合同價(jià)款及付款方式:
1、 合同價(jià)款:
(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣_(tái)______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)),上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(2) 三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機(jī)械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護(hù)帽),按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
(4) 鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
(5) 合同執(zhí)行過(guò)程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整,其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書(shū)面形式送達(dá)甲方,調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi),甲方予以書(shū)面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為_(kāi)___________噸,總價(jià)款(人民幣):_______元,(大寫(xiě):_____________________)。總價(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(7) 驗(yàn)貨地點(diǎn):__________________________
風(fēng)險(xiǎn)告知:承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時(shí)間之前將加工品于約定地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應(yīng)當(dāng)對(duì)一切風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。承攬方在履行合同期間,對(duì)定作方的材料、定作物具有占有、管理的責(zé)任,不僅對(duì)完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負(fù)有全部責(zé)任,而且對(duì)由于不可抗力原因造成標(biāo)的物毀損或滅失的風(fēng)險(xiǎn),也必須承擔(dān)由于未能預(yù)料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說(shuō),承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、 付款方式:
(1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí),同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2) 鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
(3) 原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4) 本合同總價(jià)款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責(zé)任:
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、 合同執(zhí)行過(guò)程中,如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書(shū)面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá),乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、 由于甲方清料人員不能及時(shí)清料,致使配送工作無(wú)法正常進(jìn)行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時(shí)工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng),甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
十一、爭(zhēng)議:
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時(shí),甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無(wú)法正常履行時(shí),雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門(mén)填寫(xiě)):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂承攬合同的注意事項(xiàng):
一、定作物
1、原材料的消耗定額問(wèn)題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費(fèi)定作人的原材料,可以在簽訂合同時(shí)規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟(jì)節(jié)約原則使用原材料,如果超過(guò)原材料消耗定額的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、定作物樣品的封存保管問(wèn)題:
若存在定作物樣品的,樣品應(yīng)進(jìn)行封存并當(dāng)場(chǎng)由承攬人和定作人確認(rèn)后簽字。此外,樣品的保管問(wèn)題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時(shí)要規(guī)定保管人保管義務(wù),并要求若保管不當(dāng)造成損失或丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、定作物的后期保證問(wèn)題:
因有些定作物無(wú)法在檢驗(yàn)當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問(wèn)題,除了是因定作人使用、保管不當(dāng)造成定作物存在問(wèn)題以外,承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)定作物的無(wú)償修復(fù)或更換。此外,質(zhì)量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
二、支付款
1、定金條款的規(guī)定:
在簽訂合同時(shí),當(dāng)事人若采用定金的擔(dān)保方式的,定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限,且交付時(shí)間要在承攬人進(jìn)行加工定作之前。同時(shí)規(guī)定,若是承攬人違反合同時(shí),應(yīng)雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時(shí),承攬人不返還定金。
2、關(guān)于結(jié)算方式應(yīng)注意:
結(jié)算方式是指價(jià)金和其它費(fèi)用的清結(jié)方式,包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意,除了國(guó)家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外,承攬合同的結(jié)算必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
三、關(guān)于合同中提交定作物的規(guī)定
1、提交期限問(wèn)題:
在約定定作物提取日期時(shí)應(yīng)注意計(jì)算定作人必要的途中時(shí)間;
2、提前或延期提交問(wèn)題:
合同中應(yīng)規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
零部件加工承攬合同 篇14
甲方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動(dòng)棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設(shè),工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高 米,內(nèi)墻高 米,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過(guò) mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過(guò)梁高度不低于 公分,鋼筋直徑不宜小于 毫米,剛箍直徑不低于 毫米,最大距不宜超過(guò) 毫米,圈梁高度不低于 毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為 公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:。。。。
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫(xiě):陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款 ;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款 。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭(zhēng)議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間: 年 月 日
零部件加工承攬合同 篇15
甲方:
乙方: 身份證號(hào)碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹(shù),甲方給乙方支付1元錢的代班費(fèi)及安全管理的保證金。
二、工資價(jià)位是現(xiàn)場(chǎng)論價(jià),價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的工資,年底結(jié)清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故,由乙方自行承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來(lái)的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽(tīng)從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無(wú)異議,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
零部件加工承攬合同 篇16
定作人:(填寫(xiě)全稱)___________________
承攬人:(填寫(xiě)全稱)___________________
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫(xiě)定作物的名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào))
1.3數(shù)量:(具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫(xiě)全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(jià)(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2驗(yàn)收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細(xì)地址)
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫(xiě)明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過(guò)合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過(guò)訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫(xiě)到縣級(jí))
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開(kāi)戶銀行:___________________
開(kāi)戶銀行:___________________
賬號(hào):___________________
賬號(hào):___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時(shí)間:__年_月_日
零部件加工承攬合同 篇17
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:--縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:--縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:--縣支行
賬戶:
零部件加工承攬合同 篇18
甲方:_____________________有限公司
法定代理人:___________________
乙方:_________________有限公司
法定代理人:_______________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議:______
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的.員工,業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴,為彌補(bǔ)甲方的損失,乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:________________________有限公司
法定代表人:__________________________
乙方:________________________有限公司
代理人:______________________________
__________年_______月_______
零部件加工承攬合同 篇19
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
________年________月______日
零部件加工承攬合同 篇20
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方在制作過(guò)程中必須按照甲方提供的樣本進(jìn)行,且僅由本人完成制作。如私自組織他人進(jìn)行加工或進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需事先獲得廠方的`同意方可進(jìn)行,否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本協(xié)議有兩份,每份相同,并附有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作為附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
零部件加工承攬合同 篇21
甲方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、_____、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設(shè),工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過(guò)梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過(guò)毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫(xiě):陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭(zhēng)議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
零部件加工承攬合同 篇22
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條 甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的.質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________
承攬人:_______________
零部件加工承攬合同 篇23
定作方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳 號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳 號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng) 的有限責(zé)任公司,并需要加工 部件;
鑒于乙方是在 合法注冊(cè)的,經(jīng)營(yíng)范圍為 的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品 :
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二、原材料提供:
1、 甲方提供的原材料為: 規(guī)格為: 數(shù)量為: 提供時(shí)間為: 年 月 日。
2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、 乙方提供的原材料為: 規(guī)格為: 數(shù)量為: 提供時(shí)間為:: 年 月 日。
4、 乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方,由乙方在 日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起 日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起 日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合 標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在 時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù),地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件 元(或總報(bào)酬 元)
2、報(bào)酬的支付采取以下 方式
A甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方 元,于 年 月 日支付乙方 元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
B甲方于乙方每交付 件時(shí)給付甲方 元,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到 元,由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān):
1、 甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2、 加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),運(yùn)輸費(fèi)用由 方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過(guò)60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬,并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任 :
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,對(duì)延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、 甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬(wàn)分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
2、 如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、 在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭(zhēng)議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過(guò)如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書(shū)面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市 區(qū) ,由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司 乙方: 公司
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
年 月 日
零部件加工承攬合同 篇24
承攬方:____具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
品名:____規(guī)格(長(zhǎng),寬,高):____單位:cm數(shù)量:____備注:____
玻璃柜臺(tái):1304090件;塑料臺(tái)面柜臺(tái):18010095件
其中不帶抽屜:10件
玻璃臺(tái)面柜臺(tái):18010095件
棉布貨架:18040200件
大百貨電器貨架:18080200件
小百貨貨架:18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:__柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年__月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):_____年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的.違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:(蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
日期:
零部件加工承攬合同 篇25
委托方:簽訂地點(diǎn):
承接方:深圳XX公司訂日期:____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(制作):________
2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào):________
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________
4、顏色:________
5、規(guī)格或材料:________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:________
第二條:費(fèi)用及支付方法
1、費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______。(大寫(xiě)________元整)
2、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:____________
第四條:違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
3、其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____;
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港XX公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
零部件加工承攬合同 篇26
承攬方(乙方):
代表人:
職務(wù):
電話:
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料:
原材料:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產(chǎn)品情況:
品種:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
加工費(fèi):?jiǎn)蝺r(jià) 金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:
五、甲方對(duì)加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:
六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):
七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時(shí)間:
零部件加工承攬合同 篇27
保潔加工承攬協(xié)議
甲方:
乙方: ,身份證號(hào):
經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、 乙方應(yīng)身體健康、誠(chéng)實(shí)勤勞,應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務(wù)過(guò)程中,必須遵守甲方的規(guī)章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
六、保潔加工承攬費(fèi)用為 元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議解決,書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、 本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
零部件加工承攬合同 篇28
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)________年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開(kāi)戶銀行:_____________開(kāi)戶銀行:__________________
帳號(hào):_________________帳號(hào):_____________________
簽訂日期:________年____月____日
零部件加工承攬合同 篇29
甲方:
乙方:
一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后,甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點(diǎn):交貨地點(diǎn)為 。
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用承擔(dān):運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付合同總額的30%,貨到5天內(nèi)付合同總額的60%,余款完工10日內(nèi)付清,付款按合同賬號(hào),傳真合同有效,如延誤付款時(shí)間,甲方承擔(dān)3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí),須事前通知對(duì)方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí),原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。
十一、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時(shí),違約方承擔(dān)10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費(fèi)用時(shí),心須持廠內(nèi)財(cái)務(wù)科證明信,否則甲方承擔(dān)責(zé)任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:年月日:
零部件加工承攬合同 篇30
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的.違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
零部件加工承攬合同 篇31
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作人償付違約金。)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開(kāi)戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開(kāi)戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
____________年_______月_____日訂
零部件加工承攬合同 篇32
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。
品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
加工費(fèi):________
單價(jià):________
金額:________
定作方供應(yīng)原材料::________
原材料品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
