承攬合同范本(精選26篇)
承攬合同范本 篇1
發(fā)包方:________________________ 法定代表人:____________________
承包方:________________________
法定代表人:____________________
雙方根據(jù)________________________,經(jīng)協(xié)商簽訂本合同。
一、承包形式為上交利潤遞增包干。
二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。
三、上交利潤數(shù)額
1.承包方上交利潤包干基數(shù)為
2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。
3.承包方上交利潤時間按___計算,即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。
四、企業(yè)留利分配
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │
│ 項 目 │生產(chǎn)發(fā)展基金%│福利基金% │獎勵基金% │
├───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 企業(yè)留利 │ │ │ │
└───────┴───────┴───────┴───────┘
五、國家指令性產(chǎn)品供應計劃和生產(chǎn)計劃
六、主要經(jīng)濟技術(shù)指標
1.__________年末固定資產(chǎn)原值_____萬元,承包期間固定資產(chǎn)增值總額為_____萬元,其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。
2.國家資產(chǎn)的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產(chǎn)凈值率_____%。
閑置資產(chǎn)處理辦法____________________
3.新產(chǎn)品開發(fā)______項,主要新產(chǎn)品是____________________。
4.承包期間技術(shù)改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。
5.產(chǎn)品質(zhì)量要求_______________________________________。
6.主要物資能源消耗指標________________________________。
7.安全生產(chǎn)和雙保指標__________________________________。
8.出口創(chuàng)匯指標_______________________________________。
9.產(chǎn)值指標___________________________________________。
10.人均上交利潤______________________________________。
七、貸款歸還,承包前的債權(quán)債務處理:_______________________。
八、雙方權(quán)利和義務
(一)發(fā)包方:
1.應按承包合同規(guī)定,監(jiān)督企業(yè)管理好資產(chǎn),監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營,照章納稅,履行合同;做好指導、協(xié)調(diào)、服務工作。
2.對承包方因經(jīng)營管理不善,在_____時間內(nèi)完不成上交利潤_____%,或嚴重違法經(jīng)營______________________的,發(fā)包方會同有關(guān)部門核查后,可依法定程序解除承包合同或者更換經(jīng)營者。
3.按合同規(guī)定兌現(xiàn)獎罰條款。
4.______________________。
(二)承包方:
1.承包方的經(jīng)營者_______是企業(yè)在承包期間內(nèi)的法定代表人,對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動負有全面責任,按照《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》第45條規(guī)定行使職權(quán)。
2.在國家法律、政策、計劃允許的范圍內(nèi),承包方有權(quán)建立以經(jīng)營者為首的生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng)。
3.承包方必須遵守國家法律,執(zhí)行國家政策和計劃,完成合同規(guī)定的各項指標和任務,維護國家、企業(yè)和職工的合法權(quán)益,正確處理企業(yè)內(nèi)部的分配關(guān)系。
4.承包方完成或超額完成承包指標時,分別下列情況,對企業(yè)經(jīng)營者進行獎勵:
(1)__________________________。
(2)__________________________。
(3)__________________________。
5.承包方完不成承包指標時,分別下列情況,對企業(yè)經(jīng)營者進行處罰:
(1)___________________________________________________。
(2)___________________________________________________。
(3)___________________________________________________。
6._____________________________________________________。
九、違約責任
1.發(fā)包方違約或非法干預,給承包方造成經(jīng)濟損失,相應調(diào)整當年上交利潤或延長承包期限。
2.承包方完不成上交利潤指標,除由經(jīng)營者和其他負責人按合同規(guī)定賠償外,不足部分以企業(yè)資金補足。
3._______________________________________________。
十、爭議的解決方式
因本合同發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,以下列第_____種方式解決:
1.向_____經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁:
2.向_____法院起訴。
十一、雙方約定的其他事項
十二、本合同自_____起生效。合同正本一式兩分,發(fā)包方、承包方各執(zhí)一份,副本一式_____份,分送_____,_____,_____。
發(fā)包方:(蓋章)__________________ 承包方:(蓋章)__________________
法定代表人:(蓋章)__________________ 法定代表人:(蓋章) ______________
┌──────────────────────────────────┐
│ 鑒(公)證意見_____ │
│ 經(jīng)辦人_____ │
│ │
│ │
│ 鑒(公)證機關(guān)(章) │
│ ___年___月___日 │
└──────────────────────────────────┘
簽約日期:_____年_____月_____日
簽約地點:──────────
承攬合同范本 篇2
承 攬 合 同 范本
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
項目名稱
任務量(工時)
酬 金
完成期限
備注
包干
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、 項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、 驗收標準、方法和期限
五、 結(jié)算方式及期限
六、 違約責任
七、 解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由〖CD#4〗仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定促裁機構(gòu),事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
八、 雙方協(xié)商的其它條款
定作方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見:
經(jīng)辦人
鑒(公)證機關(guān)(章)
年 月 日
(注:除國家另有規(guī)定外,
鑒(公)證實行自愿原則)
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門: 印制單位:
承攬合同范本 篇3
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
一、 甲方提供原料情況:
品(材料)名:
規(guī)格型號:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應辦法:
二、乙方加工產(chǎn)品的義務
1. 質(zhì)量標準:
2. 質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
3. 包裝要求及費用負擔:
4. 交貨(運輸)辦法及地點:
5. 貨款共計人民幣(大寫):
6. 結(jié)算辦法及期限:
7. 其他:
三、違約責任:
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間 到請?zhí)顚懹行ЫK止時間 止。
甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣健 ∫曳剑赫執(zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人: 法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話 電話:填寫承攬方辦公電話
地址:填寫定作方住所 地址:填寫承攬方住所
開戶銀行:填寫定作方開戶銀行 開戶銀行:填寫承攬方開戶銀行
賬號:填寫定作方賬號 賬號:填寫承攬方賬號
承攬合同范本 篇4
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等互利原則,經(jīng)友好、充分協(xié)商,就乙方承攬甲方的補焊管和駁接管工作達成如下協(xié)議,以供雙方遵守:
一、 承攬項目
甲方所有的包括但不限于;補焊、短管駁接和需打磨的黑線管、脫皮管和手感差的特殊管(以下簡稱返修管)。
二、 標準和要求
1、 經(jīng)乙方返修后的返修管在一次交檢時合格率以甲方檢驗合格為標準。如返修后未達到甲方標準需多次返修的,按一次計算。出現(xiàn)薄管、小管不補的,甲方有權(quán)終止合同。
2、 短管駁接的接口質(zhì)量或補焊質(zhì)量必須達到甲方的檢驗標準,即要求表面看不出駁接或補焊的痕印和凹凸不平的反光點。短管駁接不應超過2個接頭,如需超過3個接頭的短管不主張駁接。所有補焊焊不能超過三個洞,方管0.4以下要補焊,圓管0.3上補焊,補焊洞不能超過2公分。
3、 補焊班組必須將當補焊,如因特殊情況造成需補焊數(shù)量過多而無法及時充走的,必須及時聯(lián)系甲方的生產(chǎn)部進行核實。
4、 乙方有責任分清鋼管材質(zhì)、規(guī)格、百度并做好相應標識。如乙方無法滿足甲方要求的,甲方有權(quán)要求乙方增加班次及人員。
5、 補焊班必須每天下班前作好當天報廢材料的明細記錄,經(jīng)甲方質(zhì)檢核實后統(tǒng)一存放。
6、 在工作期間,甲方不能安排乙方同樣的補焊打磨工種。
三、 承包加工費標準
對接管、補焊管、需打磨的黑線管、脫皮管、手感差的特殊管為850元/噸。
四、 承包期限
承包期為 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
五、 場地、工具和輔料使用及相關(guān)說明
1、 返修所需的場地和工具由甲方提供,在合同期滿后,乙方應該將甲方提供的場地和工具交還甲方,如有遺失、損壞乙方應照價賠償(自然損耗除外)。
2、 合同期內(nèi),由甲方提供水、電供應,乙方應以節(jié)約水電原則適用并主動接受甲方檢查、監(jiān)督、如乙方浪費水電的,應按甲方相關(guān)制度進行扣罰。
3、 合同期內(nèi),甲方提供砂輪、麻輪、切割片等輔助材料,輔助材料發(fā)放時按甲方要求和標準以舊換新,造成浪費甲方有權(quán)按相關(guān)制度對乙方進行扣罰。
六、 乙方人員配置和食宿
乙方根據(jù)實際情況自行配置返修人員,但返修技術(shù)人員必須經(jīng)甲方考核合格后方可上崗,乙方可申請上甲方提供伙食,但乙方人員必須遵守甲方食堂的管理制度。
七、 工作環(huán)境要求
合同期內(nèi),返修工作區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作由乙方負責,垃圾、污染物應放置于指定地點,駁管切下的廢料按材質(zhì)放入相應的廢料庫,不得隨便舍棄,否則按甲方相關(guān)制度處理。
八、 結(jié)算方式
返修加工費在甲方員工工資發(fā)放日當天進行結(jié)算。
九、 雙方責任
1、 由于甲方原因(如輔料不及時到位、停水、停電)造成乙方未能按合同要求如期完成返修任務的,乙方無需負任何責任。
2、 乙方所領用工具在合同期滿時就如數(shù)歸還甲方,如有損壞或遺失的由乙方按工具價格進行賠償(附工具領用清單)。
3、 因甲方提供的補焊工作區(qū)與甲方廢料倉在同一場地,甲乙雙方同意由乙方負責管理甲方的廢料入倉。乙方進行接駁管時應盡利用廢料進行,廢料在各工序確認后方可入倉,前、后段廢料應當天清理。
4、 雙方應按本協(xié)議履行義務,任何一方不能違反本協(xié)議或單方面無正當理由終止本協(xié)議。
5、 履行本合同發(fā)生爭議的雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6、 本合同自雙方簽訂之日起生效,合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議未盡事宜雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇5
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同: 簽訂時間: 20xx 年 4 月 日
第三條、交(提)貨地點、時間: 簽訂合同后,20天內(nèi)鋼架進場,總工期50天。
第四條、提貨方式:由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方,內(nèi)在質(zhì)量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出,否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計: 30萬 元,主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款,(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權(quán)歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任:
1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年月日:
承攬合同范本 篇6
委托方: (以下簡稱甲方)
加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
承攬合同范本 篇7
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內(nèi)檢驗,如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地點: 地點:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本 篇8
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙雙方,本著平等互利,協(xié)商一致的原則,簽訂貨物運輸承包經(jīng)營合同書。
一、合同期限:自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
甲方將己方工廠的物件的產(chǎn)品全權(quán)委托乙方承運,運輸方式為公路汽車運輸服務。
二、運費結(jié)算方式:
1、甲乙雙方商定,按以車裝實際拉運噸位, 元/噸結(jié)算貨物承運費,重量不得超出國家規(guī)定車載重量。
2、貨物安全達到目的地,憑隨車貨物單按月結(jié)算,結(jié)清并支付運費。
3、貨物到達指定目的地后,收貨人驗貨前,乙方保證甲方貨物數(shù)量不缺失,外觀完好無損壞,并辦理貨物簽收手續(xù)為交貨完畢。
4、甲方未按合同規(guī)定期限向乙方支付運輸費用,應向乙方按同期銀行貸款利率支付運費利息損失。
三、安全責任方
1、至簽訂本合同起,乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方承包期間對所有承運貨物,車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的,乙方承擔全部責任并負責賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養(yǎng)、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權(quán)力義務:
(一)甲方的權(quán)力義務:
1、甲方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要要求乙方貨物運輸?shù)街付ǚ⻊諈^(qū);如甲方停工,停產(chǎn)等因素甲方有權(quán)暫;蚪K止合同。
2、甲方對乙方的服務質(zhì)量,對發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質(zhì)量問題,以及車輛技術(shù)性能存在嚴重問題時,有權(quán)要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方委托乙方承運貨物事宜時,應明確承運貨物品名 、裝貨地點 ,聯(lián)系人 ,聯(lián)系方式 ,貨物到達地
4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品,否則由此產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
5、甲方有權(quán)獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。
6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜,乙方應指派業(yè)務人員為代表,代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關(guān)事宜。
7、在貨物送達收貨人之前,甲方有權(quán)隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權(quán)對乙方及乙方代表和相關(guān)工作人員的工作提出意見、要求改進。
(二)乙方的權(quán)力義務:
1、乙方不能以市場運輸價格調(diào)整等任何因數(shù),借故拖延,暫緩或是停止對甲方的運輸時間執(zhí)行,若因特殊情況,貨物不能按預訂時間到達時,乙方應及時與甲方取得聯(lián)系,向甲方匯報并進行處理。若甲方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有不合實際的情況,有權(quán)做出處罰。
2、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
3、乙方必須協(xié)助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。
4、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數(shù)量及貨物清單,乙方出據(jù)〈貨運單〉,一車一單(貨運單一式兩份,貨主一份,隨承運貨物車輛一份),貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。
5、輸過程中,發(fā)生貨物丟失、破損,由乙方負責賠償。
6、甲乙雙方協(xié)議簽字生效后,任何一方不得擅自解除合同,相互遵守相關(guān)合同法,合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運。
五、其他約定:
1、因第三方責任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的,乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償,由乙方與責任方按相關(guān)程序解決。
2、乙方出現(xiàn)駕駛員酒后駕車,由此影響甲方工作而造成的經(jīng)濟損失,由乙方承擔賠償責任。
六、違約責任:
1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務,乙方應提前告知甲方,雙方可協(xié)商解決,若沒有事先通知甲方影響運輸服務的,甲方有權(quán)暫;蚪K止合同。
2、甲、乙雙方違反合同有關(guān)條款約定并造成經(jīng)濟損失的,責任方賠償對方全部經(jīng)濟損失。
七、糾紛的解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時,甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,則雙方可向合同簽訂地、合同履行地或被告所在地人民法院提起訴訟。合同的簽訂地在陽江市江城區(qū)。
八、附則:
1、本合同未盡事宜,雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份,其中甲方持一份,乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇9
安裝承攬合同范本協(xié)議
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《_____》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費及結(jié)算:
安裝人工單價為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
甲方:___________________
乙方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時間: _________年_________月_________
承攬合同范本 篇10
委托方: (以下簡稱甲方)
承攬方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,在平等互利的基礎上簽訂以下合同條款,以便合同雙方共同遵守。
一、廣告承攬要求
1、項目類型:
2、發(fā)布地點:
3、版面及圖案:
4、規(guī)格:
5、發(fā)布時間:
6、材料要求:
7、其他要求:
二、廣告費及付款方式
1、廣告費:
2、付款方式及依據(jù):
(1)、合同簽定后 個工作日內(nèi),甲方預付乙方廣告費用的 %,即人民幣 元整。
(2)、乙方按約發(fā)布廣告,經(jīng)甲方驗收合格后 個工作日內(nèi),甲方支付乙方廣告
(3)、剩余廣告費用 %,即人民幣 元整,作為質(zhì)量保證金,甲方在質(zhì)保期滿
(4)、在本條上述每筆款項支付時乙方須提供廣告業(yè)務專用發(fā)票,否則,甲方有權(quán)
三、廣告驗收
乙方在廣告制作、安裝完成,并在約定地點發(fā)布后通知甲方最終驗收。
四、廣告質(zhì)保期和維護
1、自甲方終驗收合格之日起廣告布破損、變色或安裝不牢固等),乙方負責無償修復或重作。
2、乙方負責廣告牌的安全、養(yǎng)護和維修。一般故障的,乙方應在24小時內(nèi)修復,修復時間最長不得超過48小時。
五、安全施工
1、乙方在廣告安裝之前,首先應檢查甲方原有的廣告支架是否安全、牢固、是否存在安全隱患、是否滿足本合同廣告的安裝發(fā)布,如果存在前述任何一種情況,乙方有義務書面告知甲方進行更換支架或采取其他補救措施,否則,造成任何安全事故或最終導致廣告安裝不合格的,責任由乙方承擔。
2、乙方在制作、安裝、養(yǎng)護和維修廣告過程中,應當按規(guī)范安全、文明施工。乙方負責制作、安裝人員以及周邊人員的安全,在制作、安裝、養(yǎng)護和維修廣告過程中所造成的人員傷亡事故或損害第三人權(quán)益的,由乙方負責。
六、 違約責任
1、乙方拒絕或不能完成合同規(guī)定的工作,按合同總價款的向甲方償付違約金;
2、乙方不能按期履行合同的,每逾期一天,按日千分之三向甲方償付違約金。乙方逾期天以上的,甲方有權(quán)單方解除本合同,乙方應全額返還甲方已付的廣告費,并承擔違約責任。
3、乙方制作發(fā)布的廣告不符合合同約定要求的,須按甲方要求進行返工或重作直至符合合同約定要求,返工或重作應在合同期限內(nèi)完成,因此造成履行延期的,按本條第2款償付違約金。
七、糾紛解決方式
若發(fā)生合同糾紛,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他事項
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,單方不得擅自更改。
2、本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
承攬合同范本 篇11
廣告主或廣告代理單位(甲方):
廣告發(fā)布單位(乙方):
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期間發(fā)布_________戶外廣告。
二、戶外廣告媒體形式、規(guī)格、地點等要求(填寫不完的可附頁):
1.媒體形式:_________;
2.數(shù)量:_________;
3.發(fā)布地點:_________;
4.交付、亮燈時間:_________;
5.規(guī)格尺寸:_________;
6.材料要求:_________;
7.質(zhì)量要求:_________。
三、廣告采用_________樣稿(附樣稿),未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿。
四、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方作出修改,甲
五、廣告費用:發(fā)布費_________元,制作費_________元,其它費用_________元,總計_________元。
六、甲方分_________期將廣告費用付給乙方,付款方式如下: 。
七、乙方發(fā)布廣告必須符合法定的質(zhì)量標準或雙方約定的質(zhì)量標準,并負責廣告的安全、養(yǎng)護和維修。一般損壞(故障),乙方應在_________小時內(nèi)修復(修復時間最長不得超過72小時)。較重損毀(故障),雙方約定:_________。
八、乙方負責辦理戶外廣告各類審批手續(xù)。
九、乙方不得在廣告發(fā)布前擅自將甲方提請發(fā)布的廣告內(nèi)容告知與發(fā)布業(yè)務無關(guān)的第三方(廣告監(jiān)管機關(guān)除外)。
十、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權(quán)益受到損害的,侵權(quán)責任由乙方承擔。
十一、違約責任:
1.甲方未按約定支付廣告費用,除支付拖欠的廣告費用外,并應支付違約金_________元/天。
2.乙方未按合同約定的時間、地點、內(nèi)容、質(zhì)量要求等發(fā)布廣告,若無合法或正當理由的,應承擔違約責任,支付違約金_________元/天。
3.乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的,廣告發(fā)布時間應順延,無法順延的按延誤的時間
4.若遇市政建設或行政管理需要,政府有關(guān)部門依法要求撤除戶外廣告的,甲、乙雙方應無條件執(zhí)行,乙方不負違約責任,但應向甲方退還相應的發(fā)布費。
5.其它:_________。
十二、合同爭議的處理方式(將不選定的劃除):
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.向人民法院起訴。
十三、合同內(nèi)容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖,應服從法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。
十四、本合同自工商行政管理機關(guān)核準登記戶外廣告之日起生效。
十五、其他約定事項: 。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 負責人(簽字):_________ 負責人(簽字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
承攬合同范本 篇12
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱):______
需方(全稱):______
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提供日期:
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規(guī)│ │ │ │金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ │ │ │ │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___ │
└──────────────────────────────────┘
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:
____________________________________
三、原材料來源及互利方法:
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
____________________________________
五、貨款結(jié)算時間及方法:
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________
七、經(jīng)濟責任:
____________________________________
八、其他:
____________________________________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主 管部門備案。
____________________________________
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本 份,送雙方業(yè)務主管部門、 銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
─────────────────┬──────────────────
供方:法人委托書號碼___ │需方:法人委托書號碼___
營業(yè)執(zhí)照號碼 │ 營業(yè)執(zhí)照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方:(蓋章) │需 方:(蓋章)
│
負責人: │負責人:
│
代 表:(簽字) │代 表:(簽字)
│
開戶銀行: 帳號: │開戶銀行: 帳號:
│
電話號碼: 電掛: │電話號碼: 電掛:
│
住 址: │住 址:
─────────────────┴──────────────────
(注:因欄目所限,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
承攬合同范本 篇13
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)自愿協(xié)商,就乙方租用甲方廣告位并委托甲方制作、發(fā)布廣告一事,達成如下條款:
一、廣告名稱、尺寸、(媒介): 高立柱廣告牌 ,三面 。
二、廣告發(fā)布地點:
三、合同期限: 1 年。 年 月 日至 年 月 日止。
四、廣告費及支付方式:
1、廣告費指的是乙方使用甲方廣告位并委托甲方制作發(fā)布廣告需向甲方繳納的費用。
2、甲方需向乙方發(fā)布廣告數(shù)量 1座。
3、廣告費的支付時間及支付方式:(合同含稅價總金額 元整)。本合同簽訂二天內(nèi)(前一年度廣告期滿前二十天),乙方應先付定金當年廣告費的 %,即 元整,驗收合格后五個工作日內(nèi),乙方應付當年廣告費的 %,即 元整。
甲乙雙方商定的其它付款事項 剩余 廣告費元,在 年 月 日前付清。
五、廣告的制作及上畫面計算時間:
1、戶外廣告承攬發(fā)布合同畫面掛好開始計算廣告發(fā)布時間(制作設計畫面七天完成,甲乙雙方應互相配合及時設計、發(fā)布及驗收廣告,如因乙方原因未能及時配合拖延甲方工作,即合同簽訂7個工作日后開始計算廣告發(fā)布時間)。乙方應在本合同簽訂之日起的二天內(nèi)或前一年度廣告期滿前十五天內(nèi)向甲方提供廣告設計所必需的相關(guān)資料,甲方收到資料后二天內(nèi)制成廣告樣稿,乙方在收到樣稿后當天內(nèi)予以確認,并將樣稿確認方案以傳真方式回傳甲方,樣稿一經(jīng)乙方確認乙方須保存樣稿,即作為制作驗收的依據(jù),為本合同的附件。如乙方?jīng)]有按時提供廣告設計資料、確認樣稿并傳真給甲方,由此耽誤的廣告發(fā)布時間不予順延。甲方在收到(樣稿確認方案)回傳真單后三天內(nèi)完成廣告畫面的制作、張掛并通知乙方驗收。如樣稿確認后,甲方已制作完成好廣告畫面,乙方再提出與樣稿不同的要求所發(fā)生的費用由乙方另行支付,由此而耽誤的廣告發(fā)布時間,甲方不予順延。
2、乙方應在接到甲方驗收報告通知或照片后三天內(nèi)組織相關(guān)人員驗收,如乙方在本條所指的驗收時間內(nèi)未組織驗收或雖組織驗收但未提出異議的則視為驗收合格。
六、廣告的維修檢驗:
1、甲方每星期對廣告牌進行例行檢查,如廣告牌發(fā)現(xiàn)有缺損,應立即維修,維修工程應在二至五
七、乙方權(quán)限:
1、合同期限內(nèi),首次免費提供設計廣告畫面,廣告畫面的使用壽命為一年,如一年內(nèi)畫面破損,
八、1、乙方提供的廣告內(nèi)容應符合《廣告法》有關(guān)規(guī)定,如提供虛假證件,應承擔相應法律責任;如乙方提供的廣告畫面設計不符合工商發(fā)布許可,乙方需重新設計,設計畫面需達到工商發(fā)布許可才能發(fā)布,由此耽誤甲方不能正常發(fā)布廣告,乙方自行負責,甲方免責。
2、廣告發(fā)布后若乙方未按約定支付廣告費,逾期五天則甲方有權(quán)將乙方的廣告畫面撤換。甲方有權(quán)解除合同并有權(quán)追索已發(fā)布未付款部分的廣告費,有權(quán)要求乙方從逾期之日起每日按當年未付款廣告費的5‰支付違約金。
3、若在廣告畫面撤換后三個工作日內(nèi),乙方將廣告費匯至甲方帳戶上,視為原合同繼續(xù)履行,撤換的時間不予補償。
4、若遇臺風不可抗力因素、政府及相關(guān)部門的要求、決定造成廣告不能發(fā)布,廣告費按實際發(fā)布期限計算多退少補,可解除合同。
5、合同簽訂十天內(nèi),如因乙方原因致使廣告不能發(fā)布或首付款未按要求支付,甲方有權(quán)解除合同。
6、如甲方造成的原因未按約定時間將廣告噴繪制作完成并上畫面的,遲延的時間應在約定的廣告期滿后順延。
九、合同期滿后,在同等條件下乙方有優(yōu)先續(xù)約權(quán),乙方如需續(xù)約應于合同期滿前一個月與甲方協(xié)商續(xù) 約事宜,并重新簽訂合同,否則,甲方有權(quán)自行處置廣告畫面或另行出租。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。
十一、糾紛解決方式:發(fā)生合同糾紛,雙方友好協(xié)商,如果協(xié)商不成,向法院起訴。
甲 方:
乙方: 簽字(蓋章): 代表人簽字(蓋章):
電話、 電話
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
承攬合同范本 篇14
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條 其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬合同范本 篇15
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內(nèi)容:乙方根據(jù)甲方要求,獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目,期間乙方全權(quán)負責廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料,包質(zhì)量包安全,負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關(guān)的質(zhì)量標準,并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風等自然災害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準,保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責,因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中,若發(fā)生爭議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇16
甲方:
乙方:
本著公平、公正、互利、自愿的原則,根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議:
一、運輸車輛情況:
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要,由乙方根據(jù)情況隨時增減運輸車輛),車輛車況須良好,手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務:
1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負責人的臨時指揮,進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度,行車安全、技術(shù)操作由乙方司機負責。
2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。
3、運輸期間,一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負責。
4、乙方應保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求,如不能滿足需要,甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間,乙方須保證車輛性能狀況良好,以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。
6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章,由乙方負責,并負責協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔任何費用及責任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責,如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。
8、如果工程中,乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運輸業(yè)務的車輛和人員,必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時,應當遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定,以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,如有違反導致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的,由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產(chǎn)事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的,乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故,應當由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額,應不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標準。
四、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,未盡事宜,甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果,由 人民法院管轄。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇17
委托方: (以下簡稱甲方)
承運方: 運輸車輛: (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方本著誠實、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經(jīng)過共同協(xié)商,達成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
第一條:木材起運地點:乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條:甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排,無故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條:在運輸木材過程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規(guī)則,安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的,由乙方承擔責任。
第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后,由甲方派出的相關(guān)人員進行驗收。
第六條:乙方的運費:原木運輸按 元m3公里,枝椏材 元/噸公里,其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費) 元/ m3,枝椏材 元/噸。待到合同終止時,一次性全部結(jié)算。
第七條:甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。
第八條:乙方在運輸?shù)倪^程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔全部責任,賠償一切損失。
第九條:乙方在運輸過程中,必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行,對超出規(guī)定范圍的,甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路,受到處罰的,其責任由乙方自負。
第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
時 間: 時 間:
承攬合同范本 篇18
(甲方)
(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼 ,發(fā)動機號 ,車架 ,
2、廠牌車型,營運證號碼 ,發(fā)動機號 ,車架 。
第二條、服務期限
期限從 年 月 日 時起,至 年日時止,共計天。
第三條、服務費用
合同總費用為 元(人民幣)(大寫 元整),乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi),應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費 10% 的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號 ,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇19
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價: 1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為 18 天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的 95 %,剩余 5% 為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為 6 個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆,拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金,延誤超過 2 天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份,甲乙雙方各執(zhí) 1 份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(手印):
地址: 地址:
法定代表人: 身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人: 電 話
承攬合同范本 篇20
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供,根據(jù)施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇21
委托方: (以下簡稱甲方)
承攬方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定,經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定,由乙方承擔甲方的作業(yè),并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、 承攬項目: 具體內(nèi)容和要求:
二、數(shù)量(設計數(shù)量):
三、質(zhì)量標準:
四、價款
1、合同價款說明:生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行
(一)輔助工資:按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費:(費率20%)
內(nèi)容包括:1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點:
六、乙方承攬工作期限:自年月日起至年月日止。
七、驗收:
1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作,承攬工作完成后及時通知甲方驗收,甲方派人巡查后認為符合驗收條件時,組織相關(guān)部門進行驗收。
2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
2、結(jié)算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務
1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限,并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時,有權(quán)要求乙方立即返工,嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格,并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后,應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作,自行組織生產(chǎn),自籌生產(chǎn)所需資金,自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧,獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī),接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的,由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中,若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理,不得影響工期,發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度,按期完成承攬工作任務。
十、違約責任
1、甲方逾期付款的,每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的,每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務成果不合格的,應無償返工,因返工而造成超過合同規(guī)定工期的,應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的,應向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的,甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款,給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、 雙方協(xié)商一致。
2、 發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。
3、 合同履行期限未滿,但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務,甲方有權(quán)提前解除合同,對乙方已有的工作成果進行適當補償,補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項:
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效,本合同一式五份,甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
時 間: 時 間:
承攬合同范本 篇22
該地區(qū)特許連鎖協(xié)議產(chǎn)生于_________年_________月_________日,簽約雙方分別為:特許人:_________公司,總部設于_________(地址);被特許人_________,商業(yè)機構(gòu)設于_________(地址)。
1、概述
。1)_________公司業(yè)務包括汽車服務行業(yè)的各個方面,同時開展特許經(jīng)營權(quán)授權(quán)業(yè)務,以提供有效率的專業(yè)化的汽車護理服務。
。2)_________公司以先進的技術(shù)、管理體系、程序和工藝(其中有些屬于商業(yè)秘密)從事于汽車維修服務方面的開發(fā)、定位、操作和提供高效率和專業(yè)化的服務,以及向其他相關(guān)的企業(yè)授予特許經(jīng)營權(quán),在特許連鎖業(yè)務方面,該公司有一套標準化的特許連鎖協(xié)議及其相關(guān)文件,有專門設計的建筑、陳列、標志、工作服、口號和其他統(tǒng)一模式,有獨特的汽車維護服務方法,有標準的專業(yè)化的設備、產(chǎn)品、操作程序、管理和廣告計劃,所有這一切都不斷根據(jù)市場動向而進行改變,并且成為_________公司的組成部分。
(3)_________公司所建立的服務標志,已在_________國專賣權(quán)與商標局登記備案。
。4)本地區(qū)性公司由_________公司授權(quán)。地區(qū)性公司有權(quán)在本地區(qū)范圍內(nèi)行使特許連鎖的授權(quán)業(yè)務,如授權(quán)使用_________公司的某些標志、名稱、服務系統(tǒng),并積極參與_________公司系統(tǒng)特許經(jīng)營權(quán)的銷售與服務業(yè)務。
。5)被特許人意欲從事于汽車護理服務的商業(yè)服務,使用_________公司的名稱、相應標識和某些方面的服務管理系統(tǒng),獲取地區(qū)性公司專門技術(shù)的幫助。理解到地區(qū)性公司是對被特許人負有義務的唯一實體,被特許人希望加入與地區(qū)性公司訂立的這個協(xié)議。
。6)被特許人理解到,對_________公司、地區(qū)性公司和公司大家庭的所有成員(包括其他地區(qū)性公司和被特許人),以及公眾而言,最重要的是不斷保持高水平和統(tǒng)一的質(zhì)量標準、外貌、衛(wèi)生與服務水平,在開辦和經(jīng)營被特許人的特許連鎖店時,在一切方面都必須與公司的體系相一致,當然隨著時間的推移,整個系統(tǒng)也會有所修改。考慮到上述陳述和本約所列條款、條件和相互承諾,地區(qū)性公司和被特許人在此訂立如下協(xié)議:
2、特許連鎖的授予項目
(1)授予特許權(quán)
在該協(xié)議開始生效和延續(xù)期內(nèi),被特許人服從本文中的條件,并充分、完全地執(zhí)行以下各項合約,地區(qū)性公司則授權(quán)被特許人,發(fā)給特許證,允許其使用_________公司的名稱及其相關(guān)的標志,技術(shù)、系統(tǒng)、工藝程序等,成為該公司的一個特許連鎖店,被特許人可按照_________公司的秘密操作手冊所列舉標準進行操作,以提供基本的汽車維修服務;同時,該手冊的內(nèi)容將隨時進行必要的修訂。批準被特許人的業(yè)務范圍僅限于地區(qū)。被特許人認識到本條款的特殊意義并已對此進行了充分的研究和討論,已單獨就這部分條款進行了草簽。_________(簽字)
。2)名稱與系統(tǒng)的使用
被特許人不得在協(xié)議中地區(qū)特許人允許其地域以外使用_________公司名稱及其相關(guān)的標志、技術(shù)、系統(tǒng)、工藝程序等,也不得為了上述條款以外的目的從事這樣的活動。假如被特許人希望在多于一個地區(qū)的范圍從事_________公司汽車維修服務中心的操作,那么可為每一這樣的地區(qū)單獨簽署_________公司的地區(qū)特許連鎖協(xié)議。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
。3)所有權(quán)
_________公司的名稱及其相關(guān)標志、技術(shù)、系統(tǒng)工藝程序或該系統(tǒng)的任何其他方面的資格所有權(quán)只屬于并仍將屬于公司,提供給被特許人的任何資料與信息,除了完成本協(xié)議條約之必需的,都將由被特許人機密保存。對_________公司的名稱、服務商標及其相關(guān)標志或系統(tǒng)的使用只有在符合公司利益的前提下,并經(jīng)過公司預先批準才能生效。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
。4)變化
被特許人承認,_________公司必須不斷發(fā)展,以反映汽車維修服務業(yè)及其市場的變化、顧客需求的變化和商業(yè)機會的變化,因此就要求進行不斷地修改和補充,以便維護和加強該系統(tǒng)的公眾印象和相應的商業(yè)機會,保證每一個_________公司汽車維修服務中心永遠保持操作的高效率。簽約雙方理解并同意,_________公司可以隨時對系統(tǒng)的任何方面進行改變,其中包括向公眾提供的(但不局限于)新的、變更過的、附加的名稱、服務商標、相關(guān)的標志、技術(shù)、系統(tǒng)、操作方法、設備、家具、改建、時間、計算機報帳、陳設、儀器、服務與產(chǎn)品等,也包括對操作手冊(不限于機密操作手冊)的修改。被特許人將積極遵照所有這些改變?nèi)プ觯⒈O(jiān)督其雇員照此辦理,這些改變的費用均由被特許人承擔。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(5)資料的批準
被特許人將服從于地區(qū)性公司,未經(jīng)地區(qū)性公司事先書面批準不得使用或出售與_________公司連鎖店有關(guān)的一切合同、手冊、形式、文獻、廣告、資料、產(chǎn)品或設備,也不得使用_________公司的名稱、服務商標、相關(guān)的標志或系統(tǒng)。被特許人唯有得到公司的事先批準方可使用其廣告、促銷方式、宣傳材料、概念、計劃方案、服務等。被特許人認識到該條款的特殊意義并已充分研究和討論了詳細內(nèi)容,已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(6)地域
地區(qū)性公司將不授權(quán)給被特許人以外的任何他人在被特許人的獲準地區(qū)_________范圍內(nèi)建立_________公司汽車維修服務中心。
3、地區(qū)性公司的義務
。1)手冊
地區(qū)性公司將向被特許人提供一份_________公司機密操作手冊(包括機密價格表)的副本,該手冊只供被特許人本人秘密使用,手冊的內(nèi)容不向雇員或其他人透露。地區(qū)性公司在本協(xié)議有效期間內(nèi)會向被特許人提供對該手冊的改進或變動資料,其方式或增補,或業(yè)務通訊,或年度大會,視情況而定,作出改動后,被特許人將遵照執(zhí)行。
。2)總部培訓
地區(qū)性公司將為被特許人安排一次開辦前的總部培訓,地點在公司總部。該培訓工作一當此特許連鎖協(xié)議簽署立即著手進行,是強制性的安排,時間最多不超過3天,此活動必須在被特許人的地區(qū)培訓和開店之前完成。被特許人將負責到總部去的路費和食宿費。
(3)地區(qū)培訓
地區(qū)性公司向被特許人提供_________公司汽車維修服務中心的操作訓練,地點在地區(qū)性公司的總部或公司總部的某一地點。一當被特許人完成了開辦前的總部培訓,地區(qū)培訓過程就將開始進行,培訓是強制性的,必須在被特許人開店以前順利完成。被特許人負責到培訓地點的路費費和食宿費。
。4)以后的地區(qū)性培訓
地區(qū)性公司又在它權(quán)利范圍內(nèi)有選擇地向被特許人或其雇員提供隨時的附加的培訓方案。參加這樣的培訓計劃和地區(qū)性的大會可以是強制的。培訓費(包括指導和資料費)由地區(qū)性公司承擔。培訓期間的其他費用,包括膳宿費、工資和旅差費等,則由被特許人承擔。地區(qū)性公司可以在特許連鎖店開辦期間內(nèi)提供這樣的后續(xù)的咨詢幫助,方式可以多樣。
。5)標準設計與規(guī)格地點評估
地區(qū)性公司提供建設_________公司汽車維修服務中心的標準設計與規(guī)格。沒有地區(qū)性公司的書面批準,不得對標準設計和規(guī)格進行修改和變更。被特許人在付費的情況下可以獲得進一步的有限范圍的建筑與工程的服務,以進行調(diào)查、選址和規(guī)劃地基,使標準設計與規(guī)格適應每一個別的地點,并符合當?shù)氐姆ㄒ?guī)、條例規(guī)定。特許連鎖服務中心地點的選擇須經(jīng)過地區(qū)性公司的批準,地區(qū)性公司將向被特許人提供選址與發(fā)展方面的咨詢,并視察被特許人公司提供選擇的三個地點,以便參與地點評估。假如被特許人要求上述以外的咨詢服務,則須支付地區(qū)性公司這類咨詢的全部費用,包括路費、生活費、每日服務費_________美元等。被特許人將承擔準備計劃的費用、獲得地點和建筑的費用,地區(qū)性公司和_________公司對被特許人更改標準設計的行為不負責任,同時對其選址、定點、建設、操作等方面亦不負有責任,無論其遵照標準設計進行與否,所有的責任均由被特許人承擔。被特許人認識到該條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了該項條款。_________(簽字)
4、被特許人的義務
。1)開辦時的特許連鎖費
開辦時的特許連鎖費為_________美元,應于此特許連鎖協(xié)議簽署生效時付清。此項特許連鎖費悉數(shù)交予地區(qū)性公司,在任何情況下不可償還(除本協(xié)議第6款第(3)條是例外)。被特許人和地區(qū)性公司商定,特許連鎖開辦費中的_________美元用于支付各項服務費(包括總部辦事處的培訓、地點評估、管理以及其他協(xié)議中所列服務項目),這些服務均由地區(qū)性公司向被特許人提供,其中的_________美元用于支付被特許人在公司總部接受的開辦培訓費用。被特許人認識到此項條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)
。2)本地商業(yè)發(fā)展費
被特許人在特許連鎖期限內(nèi)將支付一筆周期性的、不可歸還的本地商業(yè)發(fā)展費,數(shù)額占毛收入的5%,于每周三支付。
與本地商業(yè)發(fā)展費相聯(lián)系的毛收入包括(除去銷售稅):上一周所獲取或賺取的與產(chǎn)品、服務、材料、存貨、設備等有關(guān)的全部收入,與被特許人的_________公司汽車維修服務中心有聯(lián)系的銷售、租賃、分配的收入,被特許人個人所得或以他的名義所賺取,而以任何一種方式與_________公司汽車維修服務中心有聯(lián)系的收入。
該本地商業(yè)發(fā)展費于汽車維修服務中心預期開張后的第一個星期三開始支付,無論任何情況下都不得低于每一被特許人每周125美元(這是本地商業(yè)發(fā)展費的最低限額),可隨生活費用的增加或減少而隨時調(diào)整,即便被特許人的“_________公司汽車維修服務中心”關(guān)閉或因任何原因停止營業(yè),或不能按約定的日期開業(yè),這筆費用也必須支付。被特許人所支付的“最低本地商業(yè)發(fā)展費”或本協(xié)議規(guī)定的其他費用均不能限制地區(qū)性公司因違反本協(xié)議的問題而終止此協(xié)議,并獲得法律規(guī)定的賠償。
假如被特許人的“_________公司汽車維修服務中心”因故關(guān)閉,或停止營業(yè),或不能按約定好的日期開業(yè),無論基于何種原因,被特許人仍將繼續(xù)支付每周的本地商業(yè)發(fā)展費,基數(shù)按前6個月的周平均收入計算,且在任何情況下本地商業(yè)發(fā)展費不得低于每周125美元,并根據(jù)生活費用的變化而隨時調(diào)整。
最低本地商業(yè)發(fā)展費應以自動匯票或地區(qū)性公司滿意的類似方式支付。除非在機密的內(nèi)部操作手冊中另有規(guī)定,該項費用的支付將不遲于每周三交到地區(qū)性公司手中,在任何情況下此費用都不可償還。
被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
。3)生活費用調(diào)整
從1988年6月1日開始,每年6月1日生效,最低本地商業(yè)發(fā)展費與最低廣告基金捐獻費將根據(jù)美國勞動部、勞動統(tǒng)計局公布的城市消費者消費價格指數(shù)的增減而進行必要的調(diào)整,每次調(diào)整時都在4月1日開始進行,將本年4月1日同上一年4月1日進行比較。被特許人認識到本條款的特殊意義并已對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)(4)汽車維修服務中心
被特許人將在本協(xié)議生效起的120天內(nèi),于簽約雙方同意的某一地點建立一所汽車維修服務中心,并開始營業(yè)下去。這個汽車維修服務中心必須始終完全遵照現(xiàn)行_________公司機密操作手冊規(guī)定的各項執(zhí)行,如不能建站、開張和維持營業(yè),將被看作是不遵守協(xié)議規(guī)定的違約行為,將可能導致中止協(xié)議的后果。如果由于被特許人無法控制的特殊環(huán)境因素阻礙了汽車維修服務中心在120天之內(nèi)開張,則地區(qū)性公司將酌情(根據(jù)被特許人在120天到期之前呈遞的書面說明與請求)延長到期期限(但無法律上的義務),延長期限的長度完全由地區(qū)性公司單獨決定。被特許人認識到此項條款的特殊意義并已對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)
(5)設備規(guī)范
被特許人將遵照地區(qū)性公司的高標準、企業(yè)形象和現(xiàn)行的_________公司機密操作手冊,自始至終維持、經(jīng)營一個標準的汽車維修服務中心。由于公司操作手冊的內(nèi)容地不斷修訂,因此被特許人將按照手冊的要求去進行增加、改變、替換等一系列工作。在這方面,被特許人有如下具體義務:
a保持汽車維修服務中心清洗與維修的高水準,包括(不限于)定期對受損或廢棄的設備、標志、儀器等進行重新油漆、修理或替換;
b在特許連鎖店的經(jīng)營上實現(xiàn)和保持最高的管理水平,同時時刻遵照執(zhí)行州、地區(qū)和聯(lián)邦的法律與法規(guī);
c按照地區(qū)性公司的要求整修汽車維修服務中心,但至多5年整修一次,以保持良好的商業(yè)外貌和維護地區(qū)性公司的企業(yè)形象,其他必要的建筑上的改變、裝飾模式的變化不受時間局限。
。6)操作規(guī)范
被特許人將始終遵照統(tǒng)一的方法、規(guī)范、程序和規(guī)格來經(jīng)營汽車維修服務中心,由于公司的操作手冊須時時修訂,故地區(qū)性公司將隨時在手冊中對上述各方面作出說明,以保證最高的和統(tǒng)一的質(zhì)量和服務水準。被特許人在管理商店的過程中將會發(fā)現(xiàn),經(jīng)營上的高倫理水準有助于保持地區(qū)性公司、_________公司在形象、商譽上的統(tǒng)一性,他將不參與任何有損于公司名稱、商標的活動,并制止任何對操作規(guī)范的偏離。被特許人同意以下各點:
a保證充足的供應,在任何時候只使用符合_________公司標準和規(guī)格的儀器、設備、服務、產(chǎn)品、材料等,制止在未得到書面批準的情況下使用非標準的項目的行為;
b按照_________公司的統(tǒng)一質(zhì)量、數(shù)量標準出售和使用產(chǎn)品和服務,只使用公司和地區(qū)性公司批準的商標名稱;
c由被特許人出資購置、安裝的所有設備都符合所約定的標準和規(guī)格,制止在未經(jīng)書面同意的情況下對房屋、設備進行任何安裝或改進;
d允許地區(qū)性公司或其代理人在未事先通知的情況下進入特許連鎖店的房屋,并按其要求移動、替換、修理或改造任何不符合地區(qū)性公司現(xiàn)行規(guī)范的項目,其費用由被特許人承擔;
e購置特許連鎖店經(jīng)營所需要的產(chǎn)品、材料、供應等物品時,供應商必須是經(jīng)證明有能力滿足_________公司標準和規(guī)格的供應商,并有適當?shù)馁|(zhì)量控制手段及時而可靠地提供被特許人的需求;
f在此特許連鎖協(xié)議生效期間內(nèi),竭盡全力于特許連鎖店的管理與經(jīng)營;
g要求所有的雇員執(zhí)行特許連鎖協(xié)議,按內(nèi)部手冊的要求辦事,禁止員工在雇傭期內(nèi)或以后為任何個人、合伙人等交流、泄露或使用任何內(nèi)部信息、特許連鎖店的工藝、操作方法等,禁止他們與競爭企業(yè)合作;
h被特許人將按機密手冊規(guī)定的形式和要求定期向_________公司報告毛收入的情況,報告材料包括但不限于:現(xiàn)金收入登記、發(fā)票、帳目記錄與報告、銷售稅形式、州與聯(lián)邦收入稅檔案等。_________公司在何時候都有權(quán)檢查帳目和報告,被特許人將支付查帳的費用;
i如果被特許人或受其控制的實體經(jīng)營5個以上_________公司汽車維修服務中心,應雇用一名主管人,他要符合現(xiàn)行公司內(nèi)部操作手冊所規(guī)定的標準,每5個汽車維修服務中心應設一名主管人,負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)各單位的經(jīng)營操作;
j凡以前未由地區(qū)性公司批準的所有促銷和廣告材料的樣本均應呈交地區(qū)性公司批準后才可使用;
k始終一貫地遵守本協(xié)議和公司現(xiàn)行操作手冊規(guī)定的要求,制止任何違反_________公司規(guī)范和標準的行為。
。7)經(jīng)營費用
被特許人將負責支付他的特許連鎖店的經(jīng)營費用,包括但不限于:取得地點的費用、基建、設備、商業(yè)執(zhí)照、電話服務、廣告、辦公用品、工人酬金、保險、雇員的服務與供應等費用,并根據(jù)公司現(xiàn)行機密操作手冊的要求隨時向地區(qū)性公司提供一切保險政策的副本和數(shù)額,地區(qū)性公司與_________公司為共同保險人,被特許人認識到本條款的特殊含義并已對此進行了充分的研究與討論。已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)
。8)保密協(xié)議
被特許人及其人員除了正常從事商業(yè)經(jīng)營管理之需要,將不把_________公司中的任何部分內(nèi)容透露給他人、其他公司或團體,被特許人承認這個系統(tǒng)的任何部分的機密性,承認其屬于_________公司的專利。被特許人認識到本條款的特殊含義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本條款。_________(簽字)
。9)不競爭保證
在本協(xié)議生效期及本協(xié)議終止期后的兩年內(nèi),被特許人(包括其協(xié)作單位、受其控制的實體等)將不參與任何同地區(qū)性公司、_________公司和其他被特許人相競爭的商業(yè)活動(注:地點位于這些商業(yè)企業(yè)250英里半徑范圍內(nèi)),無論這種活動是作為顧問、業(yè)主、雇員、股票持有者或其他方式進行的;同時,在這一期間內(nèi)被特許人將在任何情況下都不參與汽車維修服務業(yè)或任何與此有關(guān)企業(yè)經(jīng)營。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)(10)被特許人的努力
被特許人理解到,授權(quán)經(jīng)營特許連鎖店并非一項被動的投資,而是一項依賴于被特許人的獨立努力、商業(yè)判斷與技能、市場條件諸方面的商業(yè)活動。被特許人將通過訓練等途徑使自己透徹了解公司系統(tǒng)的操作規(guī)范與方法。被特許人在成功地完成總部辦事處和地區(qū)性公司安排的訓練計劃之前不開始進行特許連鎖店的經(jīng)營。被特許人將與地區(qū)性公司及其他被特許人同慷協(xié)力以完成本協(xié)議的宗旨和目標,在公司名稱、服務商標和相關(guān)標志下努力爭取最大限度的銷售量。被特許人認識到本條款的特殊意義并對此進行了充分的研究與討論,已單獨草簽了本條款。_________(簽字)
(11)雇傭他人的限制
在本協(xié)議生效期內(nèi),被特許人將不直接或間接地雇傭任何屬于地區(qū)性公司、_________公司或其他被特許人的雇員。
。12)遵守法律
被特許人同意遵守聯(lián)邦、州和本地區(qū)的所有法律條款和條例,其中包括涉及商業(yè)執(zhí)照、雇傭、公共安全與健康、勞動關(guān)系、工人工資與保險、建筑與標志、消費者保護等的所有法律與條例。
。13)沖突的名稱
地區(qū)性公司和_________公司均不能保證排除被特許人所在的州內(nèi)另有一商業(yè)企業(yè)在使用_________公司名稱或相似名稱、服務商標和標志,如果該企業(yè)使用這種名稱、服務商標或標志已經(jīng)有相當長的一段時間了,那么它就有權(quán)繼續(xù)使用下去。
承攬合同范本 篇23
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號:承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:
4、顏色:
5、規(guī)格或材料:
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條 費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設計、制作費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的 %,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第 種方式處理:
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項:
第七條 附則
1、本合同附件 ,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本 份。
3、本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方: 承攬方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章):
承攬合同范本 篇24
委托方(甲方):X公司
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行窗戶更換,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:
二、形式結(jié)構(gòu): 普通裝修
三、工程項目:
1、見預算書。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:乙方包工包料。
五、質(zhì)量標準:施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:以雙方確定的預算書價格為準,驗收后,雙方可以在預算書的價格基礎上協(xié)商最終工程款,協(xié)商不成以預算書為準。
七、付款方式:工程驗收合格后支付 元。為確保工程質(zhì)量,暫扣 元押金, 年 月 日至 年 月 日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內(nèi)付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。 注:以上工程金額稅收由甲方負責,乙方協(xié)助辦理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本 篇25
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內(nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天,按甲方指定進場日期計算。
7.,共計:元
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 :
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項: 。 第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本 篇26
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標識牌,發(fā)包給承攬方,有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議: 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi),定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為:
1) 制造的內(nèi)容:“”;
2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年,自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi),承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患,應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示,承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時,承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質(zhì)保期滿后,承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效,該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應權(quán)利。
九、合同未盡事宜,雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可向?qū)殤h人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執(zhí)兩份,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
